Отчет по практике в строительной компании юрист

Деятельность помощника юриста в строительной организации

Содержание

Введение

. Характеристика предприятия

. Работы, выполненные в процессе практики

Выводы и предложения по результатам практики

ДНЕВНИК Производственной практики

Введение

Цели прохождения производственной практики:

Общее ознакомление с деятельностью предприятия;

ознакомление с особенностями работы компании;

изучение структуры управления организации;

изучение должностных обязанностей юриста;

приобретение навыков работы в коллективе;

получение практического опыта работы в качестве помощника юриста;

улучшение качества профессиональной подготовки;

закрепление полученных знаний по общим и специальным дисциплинам.

Место прохождения производственной практики: Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района организация располагаются по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Центральная, 1б.

Дата начала 25 ноября 2013 г. Дата окончания 06 декабря 2013 г. прохождения производственной практики в качестве помощника юриста.

1. Характеристика предприятия

договор застройщик подрядчик турист

Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района основано 1.01.2012 года.

Учреждение является отраслевым органом администрации Красноармейского муниципального района и действует в соответствии с решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального района. Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в муниципальном казначействе, печать, свой логотип.

Структура Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района

Руководитель отдел строительства отдел инженерной инфраструктурыотдел бухгалтерского учета и отчетностиведущий специалист — юрист

Основными задачами Управления являются:

·Формирование и осуществление единой политики в сфере ЖКХ и строительстве в районе;

·Организация в границах района электро- и газоснабжения населения;

·Организация содержания, строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования, транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов и между населенными пунктами в границах района;

·Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района.

Главная стратегическая задача — улучшить качество проживания населения.

В рамках решения основных задач Управление осуществляет следующие функции:

·Разрабатывает и проводит мероприятия по реализации единой политики в сфере ЖКХ и строительстве на территории района;

·Проводит анализ состояния и развития жилищно-коммунального комплекса, разрабатывает прогнозы развития строительной отрасли на текущий и перспективный периоды;

·Содействует в осуществлении контроля за бесперебойным инженерным обслуживанием населения района, устойчивой работой объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения;

·Содействует контролю за транспортным обслуживанием населения в границах района;

·Содействует контролю за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства различных форм собственности;

·Участвует в разработке и реализации производственных, инвестиционных, адресных и целевых программ, направленных на развитие систем инженерной инфраструктуры и строительной отрасли;

·Разрабатывает проекты правовых актов администрации района по вопросам ЖКХ и строительства;

·Предоставляет отчетность, определенную законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.

Организация ведет свою работу с документами. Документооборот является важным звеном в организации делопроизводства, так как он определяет не только инстанции движения документов, но и скорость движения документов. В делопроизводстве документооборот рассматривается как информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его документирования, хранения и использования ранее созданных документов.

Основными правилами организации документооборота являются:

максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за счет исключения технологических операций по обработке документов и управленческих звеньев, не обусловленных деловой необходимостью);

исключение или максимальное ограничение возвратных движений документов (при их обработке — регистрация и доставка, при их подготовке — визирование и согласование и т.д.);

максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки основных категорий документов, исходя из того, что каждое перемещение документа должно быть оправданным.

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной организационный принцип службы делопроизводства — возможность централизованного выполнения однородных технологических операций.

Основой структуры любого документооборота является документ. Все документы (традиционные на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе должны быть согласованы путем соблюдения правил особенностей представления информации на каждом из носителей.

Организация документооборота — это правила, в соответствии с которыми должно происходить движение документов. Организация документооборота объединяет всю последовательность перемещений документов в аппарате управления организации, все операции по приему, передаче, составлению и оформлению, отправке (и подшивке) документов в дело. Документооборот является важной составной частью делопроизводства и информационного обеспечения управления. Четко организованный документооборот ускоряет прохождение и исполнение документов в организации.

Порядок прохождения документов и организация всех операций при работе с ними, должен быть регламентирован инструкцией по делопроизводству в организации и табелем унифицированных форм документов.

Разделяют централизованный документооборот и документооборот уровня структурного подразделения. В централизованный документооборот входит вся документация, подлежащая централизованной регистрации. Документы, учитываемые только в структурных подразделениях, составляют документооборот уровня структурного подразделения.

Как правило, централизованный документооборот представлен организационно-распорядительной документацией, а документооборот уровня структурного подразделения — специализированной документацией, обеспечивающей основные направления деятельности организации (в него могут входить и организационно-распорядительные документы).

В крупных организациях существует отдельное структурное подразделение, в задачи которого входит обеспечение централизованного документооборота. Структурное подразделение может называться по разному: управление делами, канцелярия, общий отдел и т.п. В организациях, где объем централизованного документооборота не настолько велик, чтобы им занималось самостоятельное подразделение, функции по его поддержанию могут быть возложены на секретаря руководителя организации.

Выделяют три основных типа документов, составляющих централизованный документооборот.

Входящий документ — документ, поступивший в учреждение. Большинство входящих документов должны порождать соответствующие исходящие, в установленные сроки. Сроки могут быть установлены нормативными актами, предписывающими то или иное время ответа на соответствующий входящий документ, или могут быть указаны непосредственно во входящем документе.

Исходящий документ — официальный документ, отправляемый из учреждения. Большинство исходящих документов являются ответом организации на входящие документы. Некоторая часть исходящих документов готовится на основе внутренних документов организации. Небольшое число исходящих документов может требовать поступления входящих документов ( например запросы в другие организации).

Внутренний документ — официальный документ, не выходящий за пределы подготовившей его организации. Данные документы используются для организации работы учреждения (организации), так как они обеспечивают целенаправленное решение управленческих задач в пределах одной организации. К внутренним документам относятся организационно-правовые, организационно-распорядительные документы. Самостоятельные группы внутреннего документооборота составляют протоколы и акты, плановые и отчетные документы, документы по учету материальных и денежных средств, оборудования, внутренняя служебная переписка (докладные, объяснительные записки), личного состава и т.д. Через канцелярию проходят не все внутренние документы, а только переписка наиболее крупных структурных подразделений организации (особенно если они территориально разнесены) и приказы руководителя организации. Через канцелярию также проходят внутренние документы, порождающие исходящие документы.

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Красноармейского муниципального района, правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского муниципального района, регламентом администрации района, Положением.

Отдел инженерной инфраструктуры в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

сбор и анализ информации о планах работ по текущему и капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы района;

проведение подготовительных работ с согласованием с заинтересованными службами по организации ремонтных работ;

контроль за ходом выполнения планов текущего и капитального ремонтов, соответствие объемов, сроков и качества ремонтно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда;

контроль за качеством устранения подрядными организациями недоделок, дефектов в установленные комиссией сроки;

сбор технической документации по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) района;

надзор за техническим состоянием объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ района;

надзор за подготовкой объектов ЖКХ района к сезонной эксплуатации;

участие в комиссии по приемке объектов ЖКХ после капитального ремонта и вновь возводимых объектов;

подготовка проектов нормативных правовых актов Красноармейского муниципального района, по вопросам входящим в компетенцию отдела;

участие в реализации федеральных, областных целевых и инвестиционных программ в подведомственных отраслях;

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, прием по ним решений в пределах своей компетенции;

предоставление отчетов, справок, информации и сведений о деятельности отдела;

Отдел строительства в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

участие в реализации федеральных, областных целевых и инвестиционных программ по обеспечению жильем различных категорий населения, в том числе подведомственных отраслях;

формирование перечня строительства объектов для муниципальных нужд;

разработка механизмов муниципальной поддержки граждан района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривающих предоставление безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья;

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений в пределах своей компетенции;

предоставление отчетов, справок, информации и сведений о деятельности отдела;

разработка районных программ, подготовка предложений для участия в федеральных, областных программах по обеспечению жильем различных категорий населения и участие в их реализации, в пределах своей компетенции, разработка механизмов муниципальной поддержки граждан района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пределах компетенции управления;

разработка районных программ, подготовка предложений для участия в федеральных и областных программах по развитию газового хозяйства и участие в их реализации, в пределах своей компетенции;

формирование перечня строительства объектов для муниципальных нужд.

Функции отдела бухгалтерского учета и отчетности:

Своевременный сбор достоверных, первичных документов, документирование хозяйственных операций и полное отражение их в регистрах бухгалтерского учета.

Проведение выборочной и сплошной инвентаризации имущества и финансовых обязательств в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ, для обеспечения контроля за сохранностью бюджетных средств и средств, полученных за счет внебюджетных источников, и достоверности данных бухгалтерского учета.

Организация работы на заключительной стадии учетного процесса по составлению и формированию бухгалтерской и налоговой отчетности в установленные сроки.

Обеспечение выполнения Законов Российской Федерации «О бухгалтерском учете» и о налогообложении, инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, инструкции по бюджетному учету в бюджетных организациях.

Взаимодействие с казначейскими и налоговыми органами, статистическими управлениями и внебюджетными фондами, как по составлению отчетности, так и по предоставлению достоверных сведений о начисленных суммах в соответствии нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации.

Рассмотрение письменных и устных обращений работников администрации города по вопросам, относящимся к ведению бухгалтерского учета.

Подготовка и оформление различных справок, актов — сверки, как для работников администрации, так и для других организаций.

Обеспечение хранения первичных документов и бухгалтерских регистров в соответствии с нормативными актами до сдачи в архив.

Функции ведущего специалиста — юриста:

использовать правовые средства для обеспечения соблюдения законности органами местного самоуправления и их должностными лицами;

участвовать в подготовке и осуществлении мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих нарушению законности;

принимать участие в разработке документов правового характера;

проводить работу по ознакомлению работников с нормативными актами, относящихся к их трудовой деятельности, консультировать по правовым вопросам;

давать консультации и разъяснения по правовым вопросам предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района;

составлять и корректировать в соответствии с действующим законодательством договоры и соглашения управления инженерной инфраструктуры (далее — управление);

готовить проекты распоряжений, нормативно-правовых актов, а также иных документов, относящихся к компетенции управления;

отвечать за юридически правильное оформление всей документации управления;

запрашивать информацию от структурных подразделений администрации района, сельских поселений и других организаций по вопросам относящихся к компетенции управления;

готовить отчёты, справки, информацию и сведения;

оказывать помощь специалистам предприятий ЖКХ и сельским поселениям района;

подготавливать ответы на жалобы и заявления от населения, организаций и предприятий района в пределах своей компетенции;

2. Работы, выполненные в процессе практики

Сложность строительной деятельности Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района и ее связь с внешними факторами обуславливают необходимость внимательного отношения к составлению договора подряда. Договор подряда на капитальное строительство является основным документом, регламентирующим отношения заказчика и подрядчика и определяющим их имущественную ответственность за невыполнение договорных обязательств.

Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района выполняет работы по генеральным, прямым и субподрядным договорам. Работы, выполняемые организацией по договору, заключенному с заказчиком на всю стоимость работ по строительству в целом, относятся к работам, выполняемым по генеральным договорам. В отдельных случаях может быть заключено несколько генеральных договоров.

Работы, выполняемые Управлением строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района по договору, заключенному непосредственно с заказчиком на строительство отдельных объектов и комплексов работ, относятся к работам, выполняемым по прямым договорам.

Работы, выполняемые Управлением строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района по договору, заключенному с другой подрядной организацией на производство отдельных видов работ, относятся к работам, выполняемым по субподрядным договорам.

Возможность привлечения генподрядчиком субподрядных организаций регламентируется, в частности, ст. 706 ГК РФ. Ответственность за нарушение данного требования установлена также ст. 706 ГК РФ. Так, подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Это означает, что генподрядчик несет ответственность перед обеими сторонами: перед заказчиком — в случае нарушения сроков исполнения или ухудшения качества работ и перед субподрядчиком — в случае, если заказчик отказывается принимать и оплачивать работы, выполненные не той организаций, с которой заключен договор подряда.

Заказчик может заключать и прямые договоры на выполнение определенных видов работ, минуя генподрядчика, но с его согласия (п. 4 ст. 706 ГК РФ). В данном случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком несут организации, с которыми заключены такие соглашения.

Следует отметить, что подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства. Данное положение можно отразить в договоре подряда, тем более что оно имеет законодательное подтверждение. В частности, в соответствии со ст. 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные п. п. 1 — 5 ст. 724 ГК РФ, однако предельный срок обнаружения недостатков при строительном подряде составляет пять лет.

При строительном подряде (п. 1 ст. 755 ГК РФ) гарантируются достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Допускается удлинение гарантийных сроков, предусмотренных законом. Подрядчик может освобождаться от ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока недостатки. Для этого он должен доказать, что недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации объекта или неверных инструкций по его эксплуатации, которые разработаны самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, либо ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, указанный перечень является исчерпывающим. На время, в течение которого заказчик не мог эксплуатировать объект, гарантийный срок приостанавливается.

Договор подряда может предусматривать не только выполнение строительно-монтажных работ, но и обязанность заказчика поставить некоторые материальные ценности на строительный объект. При отсутствии указанных ценностей на объекте подрядчик не может выполнять свои обязательства по договору. Следовательно, договором подряда должна быть предусмотрена обязанность заказчика оплатить простой по согласованной стоимости на основании двустороннего акта.

Денежная сумма, которую подрядчик получает от заказчика, следует квалифицировать как неустойку. Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплачивать кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства.

На основании п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» штрафы, пени, неустойки включаются в состав прочих доходов в суммах, признанных должником, и отражаются по кредиту счета 91-1 в периоде их признания (п. п. 10.2 и 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). В рассматриваемом случае имеется акт (претензия), подписанный представителями сторон договора. Соответственно сумма неустойки будет отражена в составе прочих доходов подрядчика на дату подписания указанного акта.

В целях налогообложения прибыли суммы штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств относятся к внереализационным доходам (п. 3 ст. 250 НК РФ). Момент их признания совпадает с периодом отражения доходов в бухгалтерском учете и определяется по дате оформления сторонами акта.

Следует отметить, что на сумму неустойки подрядчик не выписывает заказчику счет-фактуру. В данном случае достаточно подписанного двустороннего акта о признании заказчиком суммы неустойки. Затем подрядчик должен выписать счет-фактуру на сумму неустойки в одном экземпляре на свое имя и зарегистрировать его в книге продаж.

По общему правилу договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. А в п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ сказано, что подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией, которая определяет объем и характер работ, и со сметой, которая определяет цену работ. Но часто стороны договора вместо сметы подписывают протокол согласования договорной цены.

В соответствии с положениями ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии со сметой, определяющей цену работ. При этом Гражданский кодекс РФ не содержит понятия «смета». Нет определения сметы и в других нормативных актах. Существует точка зрения, что, заключая договор подряда, следует руководствоваться сметами, формы которых приведены в Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений (введен в действие Письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. N 12-349). Однако Порядок носит рекомендательный характер. Получается, что унифицированной формы сметы просто не существует. Поэтому Управление может разработать форму сметы самостоятельно, причем не важно, как конкретно будет называться документ, который будет содержать цену выполняемых работ. Так же как договор может называться контрактом или соглашением, спецификация к договору — приложением или дополнительным соглашением, так и смета может называться и протоколом согласования договорной цены, и дополнительным соглашением, и приложением.

Цена работ обязательно должна быть подтверждена документально. Это нужно не только для того, чтобы выполнить требования Гражданского кодекса РФ касательно договора подряда, но и для учета расходов. Так, в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса РФ одним из условий, при которых расходы принимаются в целях налогообложения прибыли, является факт их документального подтверждения. То же самое правило действует и для бухучета. При этом в п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано, что первичные документы должны составляться по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. И лишь в случаях, когда документ не предусмотрен в этих альбомах, организация может разработать его форму самостоятельно.

Работа с контрактом в современных условиях хозяйствования является важнейшей составной частью процесса управления строительным предприятием и его взаимодействием с партнерами. Она охватывает следующие основные этапы:

выбор потенциальных партнеров по реализации строительных подрядов (заказчиков, субподрядчиков и поставщиков);

подготовка контрактной документации;

— проведение переговоров и подписание контракта;

внесение изменений в контрактную документацию по мере изменений условий реализации контрактов;

рассмотрение и учет исков;

судебное разрешение исков;

завершение работ по контракту и его закрытие…

Реестр муниципальных контрактов за 2013 год№ п/пформа торговОбъектНачальная цена контракта (руб)проведение торговПодрядная организация выигравшая в торгахколичество участн.№, дата протоколасумма контакта (руб)№, дата контракта1аукционКапитальный ремонт кабинета № 3 для военкомата в здании УСХиП по ул. Ленина, д. 10 в с. Миасское274898,7518.01.2013ООО «Интер Плюс»6№ 0169300024812000371 от 18.01.2012г.180500№ 1 от 30.01. 2аукционремонт помещений Управления строительства по адресу: с. Миасское, ул. Центральная, 143832515.02.2013ООО «Информтехника»8№ 016930002481300011-3 от 15.02.2013г. 350665,93№ 18 от 26.02.3аукционПроектно-изыскательсткие работы на строительство блочной газовой котельной мощностью 2,4 МВт, дымовой трубы и подводящего газопровода протяженностью 0,6 км в п. Дубровка73200021.02.201318.02.20133№ 0169300024812000371-3 от 22.02.2013333000№ 19 от 05.03.2013г.4котировкаинженерно-геодезические работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в п. Дубровка106580до 14.00. 15.02.13ООО «Геоник»4№ 0169300024813000019-П от 18.02.2013г. 60000№ 16 от 26.02.5котировкаинженерно-геодезические работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в с. Алабуга106580до 14.00. 15.02.13ООО «Геоник»5№ 0169300024813000020-П от 18.02.2013г. 60000№ 17 от 26.02.6запрок котировокПроектно-изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в с. Алабуга136787,0014.03.2013ООО «Проектно-Сервисная Компания»3№ 0169300024813000033-П от 15.03.201385000№ 20 от 21.03.7запрос котировокПроектно-изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в с. Дубровка194655,6615.03.2013ООО «Проектно-Сервисная Компания»3№ 0169300024813000035-П от 15.03.2013115000№ 21 от 22.03.8аукционИнженерно-геодезические работы для проекта изыскательских ра бот по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в п. Лазурный 289274,8112.04.2013ООО «Земля»9№ 016930002481300056-3 от 12.04.2013г. 107671,12№ 45 от 24.04.9запрос котировокКапитальный ремонт кабинетов в здании управления сельского хозяйства по ул. Ленина, д. 10 в с. Миасское218696,0016.04.2013ООО «ГрандСтрой»3№ 0169300024813000074-П от 16.04.2013г. 218550,00№ 44 от 24.04.10запрос котировокКапитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения пер. Солнечный п. Октябрьский184565,0010.04.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000070-П от 10.04.2013184000№ 46 от 24.04.201311запрос котировокПроектные работы на реконструкцию системы внутреннего электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: с. Черкасово, ул. Береговая, д. 36; ул. Мира, д. 24; ул. Мира, д. 19.116414,0823.04.2013ООО «Стройэлектропроект»2№ 0169300024813000086-П от 23.04.201388000№ 48 от 13.05.2013г. 12аукционСтроительство централизованного источника водоснабжения (водовод) в с. Нижнепетропавловское25530380,4020.05.ООО СК «Квадрат»4№ 0169300024813000087 от 21.05.2013г. 16269815,27№ 51 от 11.06.2014г.13аукционПроектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей канализации с канализационными насосными станциями в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области»3690362,6117.05.ООО «СиТиПроект»9№ 016930002481300088-3 от 20.05.20131489957,69№ 50 от 31.05.2013г. 14запрос котировокКорректировка рабочего проекта: «Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережная в п. Лесной154992,7231.05.ООО «СиТиПроект»2№ 0169300024813000125-П от 03.06.2013115000№ 53 от 14.06.2013г. 15запрос котировокОсуществление строительного контроля за ходом строительства объекта: «Строительство централизованного источника водоснабжения (водовод) в с. Нижнепетропавловское315634,4205.07.ООО СК «Квадрат»4№ 0169300024813000126-П от 06.06.2013г.210000№ № 52 от 14.06.2013г.16открытый аукционКапитальный ремонт жилого дома расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Алабуга, ул. Комсомольская, 7а 120466403.06.ООО «Трио-стройМ»3№ 016930002481300112-3 от 03.06.2013843000№ 55 от 18.06.2013г.17открытый аукцион Капитальный ремонт канализационного коллектора протяженностью 280 п.м. Д=125 мм в с.Алабуга34875505.06.2013ООО «ЭСКО»1№ 0169300024813000124-1 от 05.06.2013г. 348755№ 54 от 17.06.2013г.18открытый аукцион Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, п. Черкасово, ул. Мира, д. 24995982,8810.06.2013ООО Промсервис»4№ 0169300024813000123-3 от 10.06.2013635465,77№ 62 от 28.06.2013г.19открытый аукцион Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, п. Черкасово, ул. Мира, д. 19998417,3410.06.2013ООО Промсервис»3№ 0169300024813000122-3 от 10.06.2014635102,83№ 61 от 28.06.201320запрос котировокПроведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения в Красноармейском муниципальном районе499000,0009.07.2013 до 16.00ООО «Партнер +»3№ 0169300024813000153-П от 10.07.2013г. 395000№ 71 от 22.07.2013г. 21запрос котировокКапитальный ремонт подъездов жилого дома по ул. Мира 19 в п. Черкасово143621,6205.07.2013ООО «ГрандСтрой»3№ 0169300024813000155-П от 05.07.2013143421,00№ 68 от 12.07.201322запрос котировокКапитальный ремонт подъездов жилого дома по ул. Мира 24 в п. Черкасово144429,2705.07.2013ООО ГрандСтрой»3№ 0169300024813000156-П от 05.07.2013144229,00№ 69 от 15.07.201323открытый аукционЗамена деревянных оконных блоков на оконные блоки их ПВХ профилей МДОУ № 15 «Устьянцевский детский сад «Улыбка» по ул. Молодежная в с. Устьянцево Красноармейского района Челябинской области200000,5611.07.ООО «Уникальная книга»2№ 0169300024813000154-3 от 12.07.2013169000№ 73 от 23.07.201324открытый аукционПроектно-изыскательские работы по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в п. Лазурный29922112.07.2013ООО «Регионпроект»2№ 0169300024813000157-3 от 12.07.2013г. 266306,58№ 72 от 23.07.201325открытый аукционТекущий ремонт системы отопления в здании школы по ул.Казанцева, 90а в с. Сугояк Красноармейского района Челябинской области370360,00 не состоялся 26открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения протяженностью 80 п.м.-2Д57 мм по ул.Мира в д.Теренкуль Красноармейского района Челябинской области228670,3423.07.201319.07.2№ 0169300024813000163-3 от 23.07.2013г. 182936,34№ 77 от 6.08.2013г. 27открытый аукционРемонт площадки перед зданием Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района по ул. Центральная, д. 1 в с. Миасское Красноармейского района181739,3322.07.ООО «Эванс»1№ 0169300024813000164-2 от 19.07.2013г. 181739,33№ 75 от 02.08.2013г. 28открытый аукционГазоснабжение жилых домов по улицам Полевой, Береговой, Механизаторов в селе Канашево Красноармейского района Челябинской области2684065,9805.08.ООО «Спецмонтаж и газкомплект»1№ 0169300024813000175-3 от 05.08.2013г. 2670645,65№ 89 от 19.08.201329открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Сычевская ООШ» по ул. Мира, 61 в д. Сычево Красноармейского муниципального района Челябинской области (ремонт сан. узла).199319,5705.08.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000176-3 от 05.08.2013г. 142003,4№ 86 от 19.08.201330открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Фроловская ООШ» по ул. Школьная, 10 в д. Фроловка Красноармейского муниципального района Челябинской области (устройство сан.узлов)265634,9605.08.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000177-3 от 05.08.2013г. 190000№ 87 от 19.08.2013г.31открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения от ул. Ленина д. 8 до ул. Кирова д. 34, протяженностью 258 п.м. — 2Д114 мм, в п. Лазурный Красноармейского района Челябинской области1811841,6429.07.ООО «РУПР» 3№ 0169300024813000171-31154703,95контракт у подрядчика32открытый аукционКапитальный ремонт участка муниципальных сетей тепловодоснабжения по ул. Усадьба совхоза от Т1 (место врезки) до ТК5 в с. Бродокалмак Красноармейского района Челябинской области1120598,0029.07.ООО «РУПР»2№ 0169300024813000170-3 от 01.08.2013г.694397,01№ 80 от 14.08.2013г. 33открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей тепловодоснабжения от котельной до школы 222п.м.-2Д=76мм, от т.врезки 1 до спального корпуса и спортзала 151п.м.-2Д=114мм (надз.прокладка) в п. Черемушки Красноармейского района Челябинской области1647432,8229.07.ООО «ПАРИТЕТ»5№ 0169300024813000169-3 от 01.08.2013г.952916,92№ 81 от 14.08.2013г. 34открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ СОШ №1 по ул. Ленина, 13 в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области.1611666,9629.07.ООО «ГрандСтрой»4№ 0169300024813000173-3 от 31.07.2013г. 1141941,67№ 82 от 14.08.2013г.35открытый аукционКапитальный ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения нежилого здания «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области485802,8329.07.ООО СК «Квадрат»5№ 0169300024813000172-3 от 31.07.2013г.235302,99№ 79 от 14.08.2013г. 36запрос котировокОбследование конструкций моста по ул. Советская в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области 188009,0007.08.2013ООО «СиТиПроект»2№ 0169300024813000185-П188000№ 84 от 14.08.201337открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Якуповская ООШ» по ул. Лесная, 11 в с. Якупово Красноармейского муниципального района Челябинской области (ремонт сан. узлов).143651,2706.08.2013ООО «Промсервис»2№ 0169300024813000179-3 от 06.08.2013г.142933,01№ 85 от 19.08.201338открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Устьянцевская ООШ» по ул. Зеленая, 19 в с. Устьянцево Красноармейского муниципального района Челябинской области 160550,7406.08.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000178-3 от 06.08.2013г.157339,74№ 88 от 19.08.201339открытый аукционУсиление стены спортзала МОУ «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области165144,8406.08. не состоялся 40открытый аукционГазоснабжение жилых домов по улицам Дальняя, Светлая, Мира в поселке Петровский Красноармейского района Челябинской области3070146,6813.08.2013ООО «Паритет»2№ 0169300024813000174-3 от 13.08.20133054795,95№ 93 от 28.08.2013г. 41открытый аукционКапитальный ремонт асфальтобетонного покрытия площадки перед МОУ «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области1186342,5413.08.2013ООО «Эванс»2№ 0169300024813000181-3 от 13.08.2013г.977047,64№ 90 от 26.08.2013г. 42открытый аукционТекущий ремонт системы отопления в здании школы по ул.Казанцева, 90а в с. Сугояк Красноармейского района Челябинской области370 360,0013.08.2013ООО «Урал-Маршрут»2№ 0169300024813000188-3 от 13.08.2013г.296000№ 92 от 26.08.2013г. 43открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Мира и ул. Северная в с. Канашево87196005.08.06.08.2№ 0169300024813000184-3 от 26.08.2013г.876600,2№ 91 от 26.08.2013г.44открытый аукционУсиление стены спортзала МОУ «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области165144,8416.08.2013ООО «Трио-стройМ»1№ 0169300024813000214-2 от 16.08.2013г. 165144,84№ 96 от 28.08.2013г. 45открытый аукционКапитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №19 по ул. Мира в с. Черкасово Красноармейского муниципального района Челябинской области218033,0016.08.2013ООО СК «Квадрат» 1№ 0169300024813000211-2 от 16.08.2013г.218033№ 95 от 28.08.201346открытый аукционКапитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №24 по ул. Мира в с. Черкасово Красноармейского муниципального района Челябинской области218033,0016.08.2013ООО СК «Квадрат» 1№ 0169300024813000211-2 от 16.08.2013г.218033№ 94 от 28.08.2013г. 47конкурсперевозчики Миасское-Ванюши не состоялся 48открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Терешковой и ул. Механизаторов (надземная прокладка) в с. Канашево Красноармейского района Челябинской области585846026.08.ООО «Строительство-капитальный ремонт»3№ 0169300024813000186-3 от 26.08.2013г.3910000№ 102 от 09.09.2013г. 49открытый аукционРеконструкция автомобильных дорог в селе Русская Теча Красноармейского муниципального района (ул. Чапаева)3063733,1923.08.ООО «СтройЭнергоРесурс»3№ 0169300024813000192-3 от 27.08.2013г.2237522,21№ 105 от 09.9.2013г. 50запрос котировокОсуществление строительного контроля за ходом реконструкции объекта: «Реконструкция автомобильных дорог в селе Бродокалмак Красноармейского района Челябинской области (ул. Могильникова)»192345,8923.08. до 16.00ООО «Эванс»1№ 0169300024813000221-П от 23.08.2013г.190000,00№ 99 от 03.09.2013г. 51запрос котировокОсуществление строительного контроля за ходом реконструкции объекта: «Реконструкция автомобильных дорог в селе Русская Теча Красноармейского муниципального района (ул. Чапаева)»65563,8923.08. до 16.00ООО «Эванс»1№ 0169300024813000220-П от 23.08.2013г.64000,00№ 98 от 03.09.2013г.52запрос котировокОсуществление строительного контроля за ходом строительства объекта: «Газоснабжение жилых домов по улицам Дальняя, Светлая, Мира в поселке Петровский Красноармейского района Челябинской области»65701,1423.08. до 16.00ОАО «Челябинскгазком»2№ 0169300024813000219-П от 23.08.2013г.64000,00№ 101 от 09.09.2013г.53открытый аукционОсуществление строительного контроля за ходом выполнения капитального ремонта автодорог: — капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Петровский Красноармейского района Челябинской области. Съезд с автодороги Челябинск-Курган до производственной площадки ООО «Первая станкостроительная компания»; — капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Октябрьский Красноармейского района Челябинской области. Проезжая часть улицы Лесная; — капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Мирный Красноармейского района Челябинской области. Проезжая часть улицы Первомайская; — капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Слава. Красноармейского района 633219,9226.08.2013г.ООО «Автодорстрой»1№ 0169300024813000223-2 от 26.08.2013г.633219,92№ 104 от 09.09.2013г. 54открытый аукционОсуществление строительного контроля за ходом выполнения реконструкции автодорог в с. Русская Теча: — ул. 60 лет СССР;- пер. от ул. Советская до автодороги в Беликуль;- площадка перед МКЗУ «Русскотеченское СЦКС» по ул. Октябрьская, ул. Победы, подъезд к детскому саду «Буратино» по ул. Октябрьская.343874,2826.08.2013ООО «Эванс»1№ 0169300024813000222-2 от 26.08.2013г.343874,28№ 103 от 09.09.2013г. 55открытый аукционРеконструкция автомобильных дорог в селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области (пер. от ул. Советская до автодороги в Беликуль).6365010,4411.09.2013г.ООО»Эванс»1№ 0169300024813000208-3 от 11.09.2013г.6333185,39№ 116 от 23.09.201356открытый аукционРеконструкция автомобильных дорог в селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области (ул. 60 лет СССР).6240427,9903.09.2013ООО «Эванс»2№ 0169300024813000207-3 от 03.09.2013г.4961140,25№ 109 от 16.09.201357открытый аукционРеконструкция автомобильных дорог в селе Бродокалмак Красноармейского района Челябинской области (ул. Могильникова).8998126,0903.09.2013ООО «Эванс»1№ 0169300024813000209-3 от 03.09.2013г.8953135,46№ 110 от 16.09.2013г.58открытый аукционРеконструкция автомобильных дорог в селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области (площадка перед МКЗУ «Русскотеченское СЦКС» по ул. Октябрьская, ул. Победы, подъезд к детскому саду «Буратино» по ул. Октябрьская)3463453,0803.09.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000210-3 от 03.09.2013г.3203694,03№ 111 от 16.09.2013г.59открытый аукционУстройство системы теплоснабжения со строительством блочной газовой котельной мощностью 2,4 МВт, дымовой трубы и подводящего газопровода протяженностью 0,6 км, капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения с привязкой к блочной котельной в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области22000899,5809.09.2013гООО «Генерационное оборудование»4№ 0169300024813000217-3 от 13.09.2013г.18750000№ 118 от 30.09.2013г.60открытый аукционКапитальный ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения нежилого здания «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области.25033909.сенООО СК «Квадрат»2№ 0169300024813000229-3 от 09.09.2013г. 234066,9№ 115 от 20.09.2013г. 61открытый аукционКапитальный ремонт помещений здания МОУ СОШ №1 по ул. Ленина, 13 в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области 388735,3509.сенООО «Промсервис»2№ 0169300024813000228-3 от 09.09.2013г. 367355,27№ 114 от 20.09.2013г. 62открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Мира в д. Теренкуль229257,4905.сенООО «Трио-стройМ»1№ 0169300024813000230-2 от 05.09.2013г.229257,49№ 112 от 16.09.2013г.63открытый аукционСтроительство наружного газопровода. Газоснабжение жилых домов в с. Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области количество11 868 027,0017.09.2013 в 08:00ООО «Спецмонтаж и газкомплект»3№ 0169300024813000227-3 от 17.09.2013г. 7892237,62№ 121 от 01.10.2013г. 64открытый аукционКапитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров в Красноармейском муниципальном районе 29 589 715,8204.09.2013г.ООО «Автодорстрой»2№ 0169300058713000001 от 04.09.2013г.29441767,24№ 113 от 19.09.2013г.65открытый аукционКапитальный ремонт системы отопления здания детского сада «Улыбка» по ул. 40 лет Победы, 1А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области799 161,71 ООО «Технологии комфортного строительства плюс»2№ 0169300024813000240-3 от 16.09.2013г.636468,4№ 117 от 27.09.2013г.66открытый аукционосуществление строительного контроля за ходом выполнения строительства объекта: «Строительство наружного газопровода. Газоснабжение жилых домов в с. Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области»168 893,8926.09.2013г.ООО «Спецмонтаж и газкомплект»1№ 0169300024813000255-2 от 27.09.2013г.168893,89№ 123 от 11.10.2013г.67открытый аукционРемонт тротуара по ул. Советская в с. Русская Теча Красноармейского района Челябинской области4340856,9507.10.2013г.ООО «Трио-стройМ»1№ 0169300024813000250-3 от 07.10.2013г.4319152,67№ 124 от 21.10.2013г.68открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Титова и ул. Мира в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области2 108 633,8208.10.2013г.ООО «ПАРИТЕТ»4№ 0169300024813000265-3 от 08.10.2013г.1057186,86№ 126 от 21.10.2013г.69открытый аукционКапитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Ленина в п. Дубровка Красноармейского района Челябинской области1 648 720,0908.10.2013г.ООО СК «Квадрат»5№ 0169300024813000264-3 от 08.10.2013г.912550,8№ 125 от 21.10.2013г.70открытый аукционОсуществление строительного контроля за строительством объекта: «Строительство наружного газопровода. Газоснабжение жилых домов в с. Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области. Восточная часть села. Часть № 2».90362,5431.10.2013ООО «Спецмонтаж и газкомплект»1№ 0169300024813000290-2 от 31.10.2013г. 90362,54№ 132 от 13.11.2013г.71открытый аукционСтроительство наружного газопровода. Газоснабжение жилых домов в с. Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области. Восточная часть села. Часть № 24 132 186,015.11.2013ООО «Спецмонтаж и газкомплект»2№ 0169300024813000290-2 от 31.10.2013г. 4132186№ 137 от 27.11.2013г. 72конкурс!!!СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ В С. МИАССКОЕ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ до 07.10.2013г. В 10ч.00м вскрытие!!!! 08.10.20131 № 127 от 28.10.2013г.73 открытый аукционКапитальный ремонт жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, п. Черкасово, ул. Мира, 24 (дополнительные работы)150030,0119.11.2013г.ООО «Промсервис»1№ 0169300024813000308-2 от 19.11.2013г.150030,01№ 138 от 03.12.2013г. 74 открытый аукционКапитальный ремонт жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, п. Черкасово, ул. Мира, 19 (дополнительные работы)150030,0119.11.2013г.ООО «Промсервис»1№ 0169300024813000307-2 от 19.11.2013г.150030,01№ 139 от 3.12.201375запрос котировокКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Устьянцевская ООШ» по ул. Зеленая, 19 в с. Устьянцево Красноармейского муниципального района Челябинской области (ремонт сан. узла — дополнительные работы)39989,6918.11.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000306-П от 20.11.201336500№ 142 от 09.12.2013г. 76запрос котировокКапитальный ремонт помещений здания МОУ «Сычевская ООШ» по ул. Мира, 61 в д. Сычево Красноармейского муниципального района Челябинской области (ремонт сан. узла — дополнительные работы91127,7518.11.2013ООО «Трио-стройМ»2№ 0169300024813000305-П от 20.11.201386500№ 143 от 12.12.2013г. 77открытый аукционРазработка проектно-сметной документации на объект: «Строительство сетей водоснабжения в селе Бродокалмак Красноармейского муниципального района Челябинской области»10 382 076,6018.11.2013ООО «РубежСтрой»7№ 0169300024813000296-3 от 20.10.2013г. 4948089,62№ 141 от 06.12.2013г. 78 открытый аукционКапитальный ремонт участка муниципальных сетей тепловодоснабжения по ул. Усадьба совхоза от Т1 (место врезки) до ТК5 в с. Бродокалмак Красноармейского района Челябинской области (дополнительные работы).150080,0621.11.2013ООО «РУПР»1№ 0169300024813000312-3 от 20.10.2013г. 150080,06№ 140 от 03.12.201379 запрос котировокКапитальный ремонт асфальтобетонного покрытия площадки перед МОУ «Миасская СОШ №2» по ул. Школьная, 2А в с. Миасское Красноармейского района Челябинской области (дополнительные работы)368835,2404.12.2013г. ООО «Эванс»2 367000№ 144 от 17.12.2013г. 80ЧС-ка аварийные работы по ремонту теплотрассы в п. Дубровка 1316528 ООО «ТриоСтройМ»1 1316528№ 144 от 17.12.2013г.

Выводы и предложения по результатам практики

Важнейшим направлением совершенствования хозяйственного механизма в строительстве является укрепление договорных отношений между застройщиками (заказчиками) и подрядчиками. Предусматриваемые в договоре обязательства должны быть направлены на безусловное выполнение заданий по сдачи заказчику объектов в нормативные сроки. При этом прибыль является важнейшим обобщающим экономическим показателем, главным источником, обеспечивающим развитие подрядных строительных организаций и социальное развитие трудовых коллективов.

Договор подряда на капитальное строительство является основным документом, регламентирующим взаимоотношения застройщиков (заказчиков) и подрядчиков и определяющим их взаимную экономическую ответственность за выполнение запланированных объемов работ. Договоры подряда заключаются на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий и объектов на весь период строительства на основе утвержденного титульного списка и при наличии проектной и другой необходимой документации. В случаях пересмотра в установленном порядке проектной документации и титульного списка стройки сторонами заключаются дополнительные согласования. На основе договора подряда между заказчиком и генеральным подрядчиком в аналогичном порядке заключается договор субподряда между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, в котором определяются объемы и сроки выполнения комплексов работ по стройкам и объектам.

К договорам подряда, как неотъемлемая их часть, прилагаются графики производства строительно-монтажных работ по стройке в целом, с распределением объемов по годам с учетом нормативных сроков строительства. На планируемый год определяются квартальные задания по пусковым комплексам, технологическим этапам, отдельным объектам и сооружениям. После заключения договора подряда учреждения банков финансируют стройки непрерывно на основе титульных списков, утвержденных в установленном порядке. В целях укрепления хозрасчетных отношений и повышения экономической заинтересованности участников инвестиционного процесса в снижении стоимости строительства за счет внедрения в практику прогрессивных проектных решений и улучшения организации строительного производства между заказчиками и подрядчиками осуществляется определение договорных цен на строительство пусковых комплексов и объектов. Договорная цена определяется заказчиком и подрядчиком с участием субподрядных организаций на основе проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными документами по определению сметной стоимости строительства и является основой для заключения договоров подряда. В договорных ценах учитываются дополнительные затраты подрядчика, связанные с организацией строительства во вновь осваиваемых районах и выполнением работ высокими темпами.

При осуществлении капитального строительства широко применяется система генерального подряда: заказчик заключает договор с одной строительной организацией — генеральным подрядчиком, который для выполнения отдельных комплексов работ привлекает специализированные организации на основе договора субподряда, т.е. в качестве субподрядчиков. В качестве генеральных подрядчиков и субподрядчиков могут выступать и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Заказчик состоит в договорных отношениях только с генеральным подрядчиком, который отвечает перед ним за выполнение всех работ качественно, в сроки, предусмотренные договором, в том числе работ, выполняемых субподрядными организациями. За выполнение порученного субподрядчику комплекса работ он отвечает перед генеральным подрядчиком.

Субподрядный договор по правовой природе является договором строительного подряда, в котором генеральный подрядчик выступает в качестве заказчика, а субподрядчик — в качестве подрядчика.

С согласия подрядчика заказчик вправе заключать договор на выполнение определенных монтажных и иных специальных работ по данному объекту строительства с другими подрядными монтажными и иными специализированными организациями. Такие заключаемые заказчиком договоры называются прямыми. Прямыми договорами принято считать также подрядные договоры, заключаемые застройщиком при смешанном способе осуществления капитального строительства.

Предметом договора строительного подряда (субподряда) является конечный результат деятельности подрядчика (субподрядчика). По договору подряда — это соответствующий объект строительства (предприятие, здание, сооружение), сдаваемый подрядчиком заказчику, а по договору субподряда — законченный комплекс определенных работ (санитарно-технических, монтажных и др.), составляющих часть работ по объекту строительства в целом и сдаваемых субподрядчиком генеральному подрядчику. Предметом прямого подрядного договора, заключаемого при смешанном способе осуществления строительства, является также комплекс определенных работ.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект либо выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке окончания работ является существенным условием договора.

В договоре строительного подряда, как правило, предусматриваются гарантийные обязательства подрядчика на построенные здания и сооружения либо выполненные комплексы работ. Под гарантиями исполнителя (подрядчика) понимается его обязанность за свой счет устранить недоделки и дефекты, выявленные в пределах установленного гарантийного срока. Кроме того, в договоре обычно предусматриваются меры имущественной ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в виде неустойки (штрафа, пени).

Условия договора сохраняют силу в течение всего срока действия договора. В случаях, когда после заключения договора законодательством устанавливаются условия, ухудшающие положение хотя бы одной из сторон, договор может быть изменен.

Важное значение в развитии строительной отрасли при отсутствии у строительных предприятий, требуемых для развития средств играет лизинг. В мировой практике финансовая аренда или Лизинг используется для обозначения различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного пользования. При этом под лизингом в строительстве понимают долгосрочную аренду строительных машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права собственности на них арендодателем на весь срок договора

Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района основано 1.01.2012 года. Учреждение является отраслевым органом администрации Красноармейского муниципального района и действует в соответствии с решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального района.Содержание

Введение

1. Характеристика предприятия

2. Работы, выполненные в процессе практики

Выводы и предложения по результатам практики

Введение

Цели прохождения производственной практики:

-Общее ознакомление с деятельностью предприятия; ознакомление с особенностями работы компании; изучение структуры управления организации; изучение должностных обязанностей юриста; приобретение навыков работы в коллективе; получение практического опыта работы в качестве помощника юриста; улучшение качества профессиональной подготовки; закрепление полученных знаний по общим и специальным дисциплинам. Место прохождения производственной практики: Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района организация располагаются по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Центральная, 1б.

Нужна помощь в написании отчета?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Поможем с характеристой и презентацией. Правки внесем бесплатно.

Цена отчета

Дата начала 25 ноября 2013 г. Дата окончания 06 декабря 2013 г. прохождения производственной практики в качестве помощника юриста.

1. Характеристика предприятия

договор застройщик подрядчик турист

Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в муниципальном казначействе, печать, свой логотип.

Структура Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района

Руководитель отдел строительства отдел инженерной инфраструктурыотдел бухгалтерского учета и отчетностиведущий специалист — юрист

Основными задачами Управления являются:

·Формирование и осуществление единой политики в сфере ЖКХ и строительстве в районе; Организация в границах района электро- и газоснабжения населения; Организация содержания, строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования, транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов и между населенными пунктами в границах района; Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района. Главная стратегическая задача — улучшить качество проживания населения.

В рамках решения основных задач Управление осуществляет следующие функции:

·Разрабатывает и проводит мероприятия по реализации единой политики в сфере ЖКХ и строительстве на территории района; Проводит анализ состояния и развития жилищно-коммунального комплекса, разрабатывает прогнозы развития строительной отрасли на текущий и перспективный периоды; Содействует в осуществлении контроля за бесперебойным инженерным обслуживанием населения района, устойчивой работой объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения; Содействует контролю за транспортным обслуживанием населения в границах района; Содействует контролю за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства различных форм собственности; Участвует в разработке и реализации производственных, инвестиционных, адресных и целевых программ, направленных на развитие систем инженерной инфраструктуры и строительной отрасли; Разрабатывает проекты правовых актов администрации района по вопросам ЖКХ и строительства; Предоставляет отчетность, определенную законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района. Организация ведет свою работу с документами. Документооборот является важным звеном в организации делопроизводства, так как он определяет не только инстанции движения документов, но и скорость движения документов. В делопроизводстве документооборот рассматривается как информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его документирования, хранения и использования ранее созданных документов.

Основными правилами организации документооборота являются:

  • максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за счет исключения технологических операций по обработке документов и управленческих звеньев, не обусловленных деловой необходимостью);
  • исключение или максимальное ограничение возвратных движений документов (при их обработке — регистрация и доставка, при их подготовке — визирование и согласование и т.д.);
  • максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки основных категорий документов, исходя из того, что каждое перемещение документа должно быть оправданным.

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной организационный принцип службы делопроизводства — возможность централизованного выполнения однородных технологических операций.

Основой структуры любого документооборота является документ. Все документы (традиционные на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе должны быть согласованы путем соблюдения правил особенностей представления информации на каждом из носителей.

Организация документооборота — это правила, в соответствии с которыми должно происходить движение документов. Организация документооборота объединяет всю последовательность перемещений документов в аппарате управления организации, все операции по приему, передаче, составлению и оформлению, отправке (и подшивке) документов в дело. Документооборот является важной составной частью делопроизводства и информационного обеспечения управления. Четко организованный документооборот ускоряет прохождение и исполнение документов в организации.

Порядок прохождения документов и организация всех операций при работе с ними, должен быть регламентирован инструкцией по делопроизводству в организации и табелем унифицированных форм документов.

Разделяют централизованный документооборот и документооборот уровня структурного подразделения. В централизованный документооборот входит вся документация, подлежащая централизованной регистрации. Документы, учитываемые только в структурных подразделениях, составляют документооборот уровня структурного подразделения.

Нужна помощь в написании отчета?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Поможем с характеристой и презентацией. Правки внесем бесплатно.

Заказать отчет

Как правило, централизованный документооборот представлен организационно-распорядительной документацией, а документооборот уровня структурного подразделения — специализированной документацией, обеспечивающей основные направления деятельности организации (в него могут входить и организационно-распорядительные документы).

В крупных организациях существует отдельное структурное подразделение, в задачи которого входит обеспечение централизованного документооборота. Структурное подразделение может называться по разному: управление делами, канцелярия, общий отдел и т.п. В организациях, где объем централизованного документооборота не настолько велик, чтобы им занималось самостоятельное подразделение, функции по его поддержанию могут быть возложены на секретаря руководителя организации.

Выделяют три основных типа документов, составляющих централизованный документооборот.

Входящий документ — документ, поступивший в учреждение. Большинство входящих документов должны порождать соответствующие исходящие, в установленные сроки. Сроки могут быть установлены нормативными актами, предписывающими то или иное время ответа на соответствующий входящий документ, или могут быть указаны непосредственно во входящем документе.

Исходящий документ — официальный документ, отправляемый из учреждения. Большинство исходящих документов являются ответом организации на входящие документы. Некоторая часть исходящих документов готовится на основе внутренних документов организации. Небольшое число исходящих документов может требовать поступления входящих документов ( например запросы в другие организации).

Внутренний документ — официальный документ, не выходящий за пределы подготовившей его организации. Данные документы используются для организации работы учреждения (организации), так как они обеспечивают целенаправленное решение управленческих задач в пределах одной организации. К внутренним документам относятся организационно-правовые, организационно-распорядительные документы. Самостоятельные группы внутреннего документооборота составляют протоколы и акты, плановые и отчетные документы, документы по учету материальных и денежных средств, оборудования, внутренняя служебная переписка (докладные, объяснительные записки), личного состава и т.д. Через канцелярию проходят не все внутренние документы, а только переписка наиболее крупных структурных подразделений организации (особенно если они территориально разнесены) и приказы руководителя организации. Через канцелярию также проходят внутренние документы, порождающие исходящие документы.

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Красноармейского муниципального района, правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского муниципального района, регламентом администрации района, Положением.

Отдел инженерной инфраструктуры в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

Нужна помощь в написании отчета?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Поможем с характеристой и презентацией. Правки внесем бесплатно.

Подробнее

-сбор и анализ информации о планах работ по текущему и капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы района; проведение подготовительных работ с согласованием с заинтересованными службами по организации ремонтных работ; контроль за ходом выполнения планов текущего и капитального ремонтов, соответствие объемов, сроков и качества ремонтно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда; контроль за качеством устранения подрядными организациями недоделок, дефектов в установленные комиссией сроки; сбор технической документации по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) района; надзор за техническим состоянием объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ района; надзор за подготовкой объектов ЖКХ района к сезонной эксплуатации; участие в комиссии по приемке объектов ЖКХ после капитального ремонта и вновь возводимых объектов; подготовка проектов нормативных правовых актов Красноармейского муниципального района, по вопросам входящим в компетенцию отдела; участие в реализации федеральных, областных целевых и инвестиционных программ в подведомственных отраслях; рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, прием по ним решений в пределах своей компетенции; предоставление отчетов, справок, информации и сведений о деятельности отдела;

-участие в реализации федеральных, областных целевых и инвестиционных программ по обеспечению жильем различных категорий населения, в том числе подведомственных отраслях; формирование перечня строительства объектов для муниципальных нужд; разработка механизмов муниципальной поддержки граждан района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривающих предоставление безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья; рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений в пределах своей компетенции; предоставление отчетов, справок, информации и сведений о деятельности отдела; разработка районных программ, подготовка предложений для участия в федеральных, областных программах по обеспечению жильем различных категорий населения и участие в их реализации, в пределах своей компетенции, разработка механизмов муниципальной поддержки граждан района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пределах компетенции управления; разработка районных программ, подготовка предложений для участия в федеральных и областных программах по развитию газового хозяйства и участие в их реализации, в пределах своей компетенции; формирование перечня строительства объектов для муниципальных нужд. Функции отдела бухгалтерского учета и отчетности:

-Своевременный сбор достоверных, первичных документов, документирование хозяйственных операций и полное отражение их в регистрах бухгалтерского учета. Проведение выборочной и сплошной инвентаризации имущества и финансовых обязательств в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ, для обеспечения контроля за сохранностью бюджетных средств и средств, полученных за счет внебюджетных источников, и достоверности данных бухгалтерского учета. Организация работы на заключительной стадии учетного процесса по составлению и формированию бухгалтерской и налоговой отчетности в установленные сроки. Обеспечение выполнения Законов Российской Федерации «О бухгалтерском учете» и о налогообложении, инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, инструкции по бюджетному учету в бюджетных организациях. Взаимодействие с казначейскими и налоговыми органами, статистическими управлениями и внебюджетными фондами, как по составлению отчетности, так и по предоставлению достоверных сведений о начисленных суммах в соответствии нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации. Рассмотрение письменных и устных обращений работников администрации города по вопросам, относящимся к ведению бухгалтерского учета. Подготовка и оформление различных справок, актов — сверки, как для работников администрации, так и для других организаций. Обеспечение хранения первичных документов и бухгалтерских регистров в соответствии с нормативными актами до сдачи в архив. Функции ведущего специалиста — юриста:

-использовать правовые средства для обеспечения соблюдения законности органами местного самоуправления и их должностными лицами; участвовать в подготовке и осуществлении мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих нарушению законности; принимать участие в разработке документов правового характера; проводить работу по ознакомлению работников с нормативными актами, относящихся к их трудовой деятельности, консультировать по правовым вопросам; давать консультации и разъяснения по правовым вопросам предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района; составлять и корректировать в соответствии с действующим законодательством договоры и соглашения управления инженерной инфраструктуры (далее — управление); готовить проекты распоряжений, нормативно-правовых актов, а также иных документов, относящихся к компетенции управления; отвечать за юридически правильное оформление всей документации управления; запрашивать информацию от структурных подразделений администрации района, сельских поселений и других организаций по вопросам относящихся к компетенции управления; готовить отчёты, справки, информацию и сведения; оказывать помощь специалистам предприятий ЖКХ и сельским поселениям района; подготавливать ответы на жалобы и заявления от населения, организаций и предприятий района в пределах своей компетенции;

2. Работы, выполненные в процессе практики

Сложность строительной деятельности Управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района и ее связь с внешними факторами обуславливают необходимость внимательного отношения к составлению договора подряда. Договор подряда на капитальное строительство является основным документом, регламентирующим отношения заказчика и подрядчика и определяющим их имущественную ответственность за невыполнение договорных обязательств.

Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района выполняет работы по генеральным, прямым и субподрядным договорам. Работы, выполняемые организацией по договору, заключенному с заказчиком на всю стоимость работ по строительству в целом, относятся к работам, выполняемым по генеральным договорам. В отдельных случаях может быть заключено несколько генеральных договоров.

Работы, выполняемые Управлением строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района по договору, заключенному непосредственно с заказчиком на строительство отдельных объектов и комплексов работ, относятся к работам, выполняемым по прямым договорам.

Работы, выполняемые Управлением строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района по договору, заключенному с другой подрядной организацией на производство отдельных видов работ, относятся к работам, выполняемым по субподрядным договорам.

Возможность привлечения генподрядчиком субподрядных организаций регламентируется, в частности, ст. 706 ГК РФ. Ответственность за нарушение данного требования установлена также ст. 706 ГК РФ. Так, подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Это означает, что генподрядчик несет ответственность перед обеими сторонами: перед заказчиком — в случае нарушения сроков исполнения или ухудшения качества работ и перед субподрядчиком — в случае, если заказчик отказывается принимать и оплачивать работы, выполненные не той организаций, с которой заключен договор подряда.

Заказчик может заключать и прямые договоры на выполнение определенных видов работ, минуя генподрядчика, но с его согласия (п. 4 ст. 706 ГК РФ). В данном случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком несут организации, с которыми заключены такие соглашения.

Следует отметить, что подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства. Данное положение можно отразить в договоре подряда, тем более что оно имеет законодательное подтверждение. В частности, в соответствии со ст. 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные п. п. 1 — 5 ст. 724 ГК РФ, однако предельный срок обнаружения недостатков при строительном подряде составляет пять лет.

При строительном подряде (п. 1 ст. 755 ГК РФ) гарантируются достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Допускается удлинение гарантийных сроков, предусмотренных законом. Подрядчик может освобождаться от ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока недостатки. Для этого он должен доказать, что недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации объекта или неверных инструкций по его эксплуатации, которые разработаны самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, либо ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, указанный перечень является исчерпывающим. На время, в течение которого заказчик не мог эксплуатировать объект, гарантийный срок приостанавливается.

Договор подряда может предусматривать не только выполнение строительно-монтажных работ, но и обязанность заказчика поставить некоторые материальные ценности на строительный объект. При отсутствии указанных ценностей на объекте подрядчик не может выполнять свои обязательства по договору. Следовательно, договором подряда должна быть предусмотрена обязанность заказчика оплатить простой по согласованной стоимости на основании двустороннего акта.

Денежная сумма, которую подрядчик получает от заказчика, следует квалифицировать как неустойку. Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплачивать кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства.

На основании п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» штрафы, пени, неустойки включаются в состав прочих доходов в суммах, признанных должником, и отражаются по кредиту счета 91-1 в периоде их признания (п. п. 10.2 и 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). В рассматриваемом случае имеется акт (претензия), подписанный представителями сторон договора. Соответственно сумма неустойки будет отражена в составе прочих доходов подрядчика на дату подписания указанного акта.

Нужна помощь в написании отчета?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Поможем с характеристой и презентацией. Правки внесем бесплатно.

Цена отчета

В целях налогообложения прибыли суммы штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств относятся к внереализационным доходам (п. 3 ст. 250 НК РФ). Момент их признания совпадает с периодом отражения доходов в бухгалтерском учете и определяется по дате оформления сторонами акта.

Следует отметить, что на сумму неустойки подрядчик не выписывает заказчику счет-фактуру. В данном случае достаточно подписанного двустороннего акта о признании заказчиком суммы неустойки. Затем подрядчик должен выписать счет-фактуру на сумму неустойки в одном экземпляре на свое имя и зарегистрировать его в книге продаж.

По общему правилу договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. А в п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ сказано, что подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией, которая определяет объем и характер работ, и со сметой, которая определяет цену работ. Но часто стороны договора вместо сметы подписывают протокол согласования договорной цены.

В соответствии с положениями ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии со сметой, определяющей цену работ. При этом Гражданский кодекс РФ не содержит понятия «смета». Нет определения сметы и в других нормативных актах. Существует точка зрения, что, заключая договор подряда, следует руководствоваться сметами, формы которых приведены в Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений (введен в действие Письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. N 12-349). Однако Порядок носит рекомендательный характер. Получается, что унифицированной формы сметы просто не существует. Поэтому Управление может разработать форму сметы самостоятельно, причем не важно, как конкретно будет называться документ, который будет содержать цену выполняемых работ. Так же как договор может называться контрактом или соглашением, спецификация к договору — приложением или дополнительным соглашением, так и смета может называться и протоколом согласования договорной цены, и дополнительным соглашением, и приложением.

Цена работ обязательно должна быть подтверждена документально. Это нужно не только для того, чтобы выполнить требования Гражданского кодекса РФ касательно договора подряда, но и для учета расходов. Так, в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса РФ одним из условий, при которых расходы принимаются в целях налогообложения прибыли, является факт их документального подтверждения. То же самое правило действует и для бухучета. При этом в п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано, что первичные документы должны составляться по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. И лишь в случаях, когда документ не предусмотрен в этих альбомах, организация может разработать его форму самостоятельно.

Работа с контрактом в современных условиях хозяйствования является важнейшей составной частью процесса управления строительным предприятием и его взаимодействием с партнерами. Она охватывает следующие основные этапы:

  • выбор потенциальных партнеров по реализации строительных подрядов (заказчиков, субподрядчиков и поставщиков); подготовка контрактной документации;
  • проведение переговоров и подписание контракта;
  • внесение изменений в контрактную документацию по мере изменений условий реализации контрактов;
  • рассмотрение и учет исков;
  • судебное разрешение исков;
  • завершение работ по контракту и его закрытие.

Выводы и предложения по результатам практики

Важнейшим направлением совершенствования хозяйственного механизма в строительстве является укрепление договорных отношений между застройщиками (заказчиками) и подрядчиками. Предусматриваемые в договоре обязательства должны быть направлены на безусловное выполнение заданий по сдачи заказчику объектов в нормативные сроки. При этом прибыль является важнейшим обобщающим экономическим показателем, главным источником, обеспечивающим развитие подрядных строительных организаций и социальное развитие трудовых коллективов.

Договор подряда на капитальное строительство является основным документом, регламентирующим взаимоотношения застройщиков (заказчиков) и подрядчиков и определяющим их взаимную экономическую ответственность за выполнение запланированных объемов работ. Договоры подряда заключаются на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий и объектов на весь период строительства на основе утвержденного титульного списка и при наличии проектной и другой необходимой документации. В случаях пересмотра в установленном порядке проектной документации и титульного списка стройки сторонами заключаются дополнительные согласования. На основе договора подряда между заказчиком и генеральным подрядчиком в аналогичном порядке заключается договор субподряда между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, в котором определяются объемы и сроки выполнения комплексов работ по стройкам и объектам.

К договорам подряда, как неотъемлемая их часть, прилагаются графики производства строительно-монтажных работ по стройке в целом, с распределением объемов по годам с учетом нормативных сроков строительства. На планируемый год определяются квартальные задания по пусковым комплексам, технологическим этапам, отдельным объектам и сооружениям. После заключения договора подряда учреждения банков финансируют стройки непрерывно на основе титульных списков, утвержденных в установленном порядке. В целях укрепления хозрасчетных отношений и повышения экономической заинтересованности участников инвестиционного процесса в снижении стоимости строительства за счет внедрения в практику прогрессивных проектных решений и улучшения организации строительного производства между заказчиками и подрядчиками осуществляется определение договорных цен на строительство пусковых комплексов и объектов. Договорная цена определяется заказчиком и подрядчиком с участием субподрядных организаций на основе проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными документами по определению сметной стоимости строительства и является основой для заключения договоров подряда. В договорных ценах учитываются дополнительные затраты подрядчика, связанные с организацией строительства во вновь осваиваемых районах и выполнением работ высокими темпами.

При осуществлении капитального строительства широко применяется система генерального подряда: заказчик заключает договор с одной строительной организацией — генеральным подрядчиком, который для выполнения отдельных комплексов работ привлекает специализированные организации на основе договора субподряда, т.е. в качестве субподрядчиков. В качестве генеральных подрядчиков и субподрядчиков могут выступать и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Заказчик состоит в договорных отношениях только с генеральным подрядчиком, который отвечает перед ним за выполнение всех работ качественно, в сроки, предусмотренные договором, в том числе работ, выполняемых субподрядными организациями. За выполнение порученного субподрядчику комплекса работ он отвечает перед генеральным подрядчиком.

Субподрядный договор по правовой природе является договором строительного подряда, в котором генеральный подрядчик выступает в качестве заказчика, а субподрядчик — в качестве подрядчика.

С согласия подрядчика заказчик вправе заключать договор на выполнение определенных монтажных и иных специальных работ по данному объекту строительства с другими подрядными монтажными и иными специализированными организациями. Такие заключаемые заказчиком договоры называются прямыми. Прямыми договорами принято считать также подрядные договоры, заключаемые застройщиком при смешанном способе осуществления капитального строительства.

Предметом договора строительного подряда (субподряда) является конечный результат деятельности подрядчика (субподрядчика). По договору подряда — это соответствующий объект строительства (предприятие, здание, сооружение), сдаваемый подрядчиком заказчику, а по договору субподряда — законченный комплекс определенных работ (санитарно-технических, монтажных и др.), составляющих часть работ по объекту строительства в целом и сдаваемых субподрядчиком генеральному подрядчику. Предметом прямого подрядного договора, заключаемого при смешанном способе осуществления строительства, является также комплекс определенных работ.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект либо выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке окончания работ является существенным условием договора.

В договоре строительного подряда, как правило, предусматриваются гарантийные обязательства подрядчика на построенные здания и сооружения либо выполненные комплексы работ. Под гарантиями исполнителя (подрядчика) понимается его обязанность за свой счет устранить недоделки и дефекты, выявленные в пределах установленного гарантийного срока. Кроме того, в договоре обычно предусматриваются меры имущественной ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в виде неустойки (штрафа, пени).

Условия договора сохраняют силу в течение всего срока действия договора. В случаях, когда после заключения договора законодательством устанавливаются условия, ухудшающие положение хотя бы одной из сторон, договор может быть изменен.

Важное значение в развитии строительной отрасли при отсутствии у строительных предприятий, требуемых для развития средств играет лизинг. В мировой практике финансовая аренда или используется для обозначения различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного пользования. При этом под лизингом в строительстве понимают долгосрочную аренду строительных машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права собственности на них арендодателем на весь срок договора.

Основные данные о работе

Версия шаблона 2.1
Филиал Магнитогорский
Вид работы Отчет по практике
Название дисциплины Учебная практика
Тема Деятельность юрисконсульта в строительной организации
Фамилия студента Гамов
Имя студента Александр
Отчество студента Евгеньевич
№ контракта 1100012400102016
Ф.И.О. научного руководителя, степень, звание Котова Е.Б.
Направление на практику

Содержание

Основные данные о работе……………………………………………………….1

Содержание……………………………………………………………………….2

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Общая характеристика деятельности юридического отдела ЗАО «КСК «РЕАЛ»……………………………………………………………………………………4

2. Организация деятельности юриста ЗАО «КСК «РЕАЛ»……………….…8

Заключение………………………………………………………………………11

Список использованных источников………………………………………….12

Приложения……………………………………………………………………..13

Введение

С 6.07.2013 г. по 19.07.2013 г. я проходил учебную практику в юридическом отделе ЗАО «КСК «РЕАЛ». Данная работа является отчетом о прохождении практики, руководителем которой был юрисконсульт указанной организации.

Основными целями практики является углубление и закрепление теоретических знаний в сфере юриспруденции, приобретение практического опыта, укрепление мотивации к деятельности профессионального юриста.

Основными задачами в ходе практики являются:

— ознакомиться с организацией работы юридического отдела ЗАО «КСК «РЕАЛ»;

— изучить основы работы юриста ЗАО «КСК «РЕАЛ»;

— ознакомиться с теоретическими основами и практикой применения законодательных положений о правовом регулировании строительной деятельности как объекта гражданских правоотношений;

— расширить диапазон представлений о своей будущей профессиональной деятельности юриста.

Учебная практика представляет собой важный этап в становлении специалиста юриста, потому что позволяет применить полученные знания в процессе обучения в непосредственной деятельности, вскрыть слабые и сильные стороны в подготовке будущего юриста. Практика, помимо того, позволяет проявить полученные практические и теоретические навыки, получить необходимый опыт, подкрепить имеющийся материал практическими примерами.

Основная часть

1 . Общая характеристика деятельности юридического отдела ЗАО «КСК «РЕАЛ»

Известно, что строительный бизнес регулируется множеством законодательных актов; строительные компании обязаны лицензировать свою деятельность и вступать в СРО, проводить работы по определенным технологиям и соответствующим образом оформлять свою деятельность, заключая договор с заказчиками и поставщиками материалов. Многие строительные организации предпочитают иметь в своем штате юриста, хотя это и связано с дополнительными расходами, подчас достаточно серьезными. Оптимизировать их поможет заключение договора с компанией, которая готова оказывать строительной фирме услуги юридического сопровождение бизнеса на абонентской основе.

Юридические услуги в строительной сфере предназначены для:

— строительных компаний, подрядных организаций;

— заказчиков, застройщиков строительных объектов;

— проектных организаций;

— инвестиционных компаний и частных инвесторов в строительной отрасли;

— поставщиков строительных материалов.

Вопросы, по которым оказываются юридические услуги в строительной сфере: юридические услуги по защите интересов в имущественных спорах по договору подряда между заказчиком и строительной организацией;

правовая защита имущественных интересов в спорах по договору субподряда между генеральным подрядчиком и субподрядчиком;

юридические услуги по защите интересов между поставщиками строительных материалов и строительными компаниями;

защита интересов по спорам между застройщиком и строительной компанией;

защита интересов по спорам между проектными организациями и заказчиками строительных проектов;

защита интересов по спорам между инвесторами, дольщиками и застройщиками, строительными компаниями по договорам об инвестиционной деятельности, долевого участия, простого товарищества;

юридические услуги по вопросам, связанным со сдачей в эксплуатацию, государственной регистрацией объектов;

юридические услуги по вопросам оформления и регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

юридические услуги по защите интересов в спорах с государственными, муниципальными органами власти по вопросам организации и проведения государственных закупок (тендеров, конкурсов, аукционов);

защита интересов по земельным спорам;

защита интересов по налоговым спорам в сферах деятельности строительных компаний, инвестиций в строительство.

Перечень услуг, оказываемых в рамках юридического сопровождения строительства:

1.Разработка всех видов гражданско-правовых договоров, в том числе:

— разработка договора инвестирования в капитальное строительство;

— разработка договора строительного подряда;

— разработка договора на выполнение функций технического заказчика-застройщика;

— разработка договора на осуществление технического надзора;

— разработка договора на выполнение проектных работ;

— разработка договора поставки строительных материалов и оборудования;

— разработка договора долевого строительства;

— разработка договора на оказание услуг;

— разработка договора поручения и комиссии;

— подготовка запросов в государственные (муниципальные) органы и организации о предоставлении необходимых документов и сведений;

— подготовка претензий и судебных исков.

2. Правовой анализ документов:

юридическая экспертиза договоров, сопровождающих реализацию инвестиционного проекта;

юридическая экспертиза проектной документации на строительство;

юридическая экспертиза правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство;

юридическая экспертиза документов на законченные и незаконченные строительством объекты недвижимости;

правовой анализ комплектности пакета разрешительной документации на его соответствие действующему законодательству.

Моя учебная практика проходила в «КСК «РЕАЛ».Полное наименование предприятия: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КСК «РЕАЛ». Организационно-правовая форма — закрытое акционерное общество. Компания зарегистрирована Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска Челябинской области 21 октября 2004 года.

В своей деятельности юрист ЗАО «КСК «РЕАЛ» руководствуется:

— нормативной документацией по вопросам работы выполняемой;

— материалами методическими, касающимися вопросов соответствующих;

— Уставом ЗАО «КСК «РЕАЛ»;

— Учредительным договором ЗАО «КСК «РЕАЛ»;

— правилами внутреннего трудового распорядка;

— приказами и распоряжениями директора ЗАО «КСК «РЕАЛ»;

-должностными инструкциями.

Компания ЗАО «КСК «РЕАЛ» реализовывает следующие виды деятельности: строительство сооружений и зданий; производство работ общестроительных; производство работ общестроительных по возведению зданий (является основным видом деятельности).

Осуществляется строительство следующим образом: подготовка строительного участка, снос и разборка зданий, производство земляных работ (является дополнительным видом деятельности), монтаж сооружений и зданий из сборных конструкций (является дополнительным видом деятельности).

Компания работает в таких отраслях промышленности как: строительство; специализированные и общестроительные организации, осуществляющие монтажные, строительные и другие работы хозяйственным и подрядным способом.

2 Организация деятельности юриста ЗАО «КСК «РЕАЛ»

В должностные обязанности юриста юридического отдела ЗАО «КСК «РЕАЛ» входят такие работы, как:

— договорная работа,

— претензионная работа.

Юрист-консультант ЗАО «КСК «РЕАЛ», занимающийся претензионно-исковой работой, взаимодействует тесно с подразделениями, которые заключают договоры гражданско-правовые (хозяйственные) и ведут работу по их выполнению.

В обязанности юриста юридического отдела ЗАО «КСК «РЕАЛ» входит контроль за требованиями законодательства РФ и внутренними документами компании, составление договоров подряда, договоров на возмездное оказание услуг, заключение трудовых договоров с сотрудниками, составление приказов о приеме на работу и об увольнении из нее, проверка документов, которые составлены другими подразделениями ЗАО «КСК «РЕАЛ» на соответствие действующему законодательству, представительство компании в судах, претензионная работа и другое.

Договорная работа является значительной составляющей правового обеспечения деятельности компании.

Договорная работа должна обеспечивать качественное и современное заключение договоров с контрагентами организации, на условиях которые удовлетворяют экономические интересы ЗАО «КСК «РЕАЛ».

Помимо того, в обязанности юриста включен постоянный анализ практики исполнения и заключения договоров.

Претензионно-исковая работа в компании должна обеспечивать экономические интересы ЗАО «КСК «РЕАЛ», восстановление и защиту нарушенных прав компании, систематический анализ причин не исполнения договоров.

Правильно оформленная и обоснованная претензия дает возможность урегулировать разногласия, права и интересы ЗАО «КСК «РЕАЛ» и восстановить их без обращения в арбитражный суд.

При разрешении гражданских вопросов существует необходимость прямого обращения с исковым заявлением либо жалобой в суд. Немалое количество гражданских дел при участии юриста разрешается в досудебном урегулировании споров. Что значительно экономит средства.

Важное значение для исхода будущего дела имеет правильно оформленная и организованная досудебная переписка. При не достижении в досудебном порядке разрешения спора, юрист-консультант составляет исковое заявление в суд, оказывает необходимую помощь в собирании доказательств, формирует пакет документов для обращения в суд и ведет дело в суде, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов ЗАО «КСК «РЕАЛ».

Юридический отдел компании имеет хорошую нормативно-правовую базу, представленную как в электронном (СПС «Консультант +», «Гарант»), так и в печатном виде. Особую роль в работе современного юридического отдела играет правовая электронная база, часто обновляемая и позволяющая точно и быстро найти необходимые нормативно-правовые акты, статьи в профильных журналах и иную информацию, образцы документов, поиск источников регулирования определенных гражданско-правовых отношений, а так же исследование обзоров судебной практики по аналогичным ситуациям, возникающим в компании.

В ходе практики мною эффективно использовались ресурсы электронных правовых систем. Во время прохождения практики данные системы помогли найти ответы на вопросы, такие как поиск норм законодательства, которое регулирует установленные гражданско-правовые отношения.

В течение всей практики были освоены и изучены основные аспекты деятельности юриста: я присутствовал при рассмотрении досудебного урегулирования споров, а так же гражданских дел в суде.

Собирал необходимые сведения и документы по просьбе специалистов юридического отдела, запрашивал справки, характеристики и прочие документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления. Таким образом, оказывал помощь юристу-консультанту в его работе.

Кроме того, я ознакомился с законодательными и нормативными актами, издаваемыми по вопросам организации деятельности строительной компании. Ознакомился с составлением статистических и финансовых отчетов, с оформлением финансовых документов, ведением кодификационно-справочной работы.

Особенно часто участвовал совместно с юристом-консультантом в приеме клиентов. По поручению и под руководством юриста составлял исковые заявления по различным категориям дел. Совместно с юристом изучал судебные материалы, составлял ходатайство.

Во время ознакомления с протоколом судебного заседания, по поручению юриста составлял замечания на протокол. Ознакомился с ведением гражданских дел, изучал деятельность юриста по ведению гражданских дел, нередко присутствовал при беседах юриста с посетителями, а затем под контролем консультанта вел беседы.

Таким образом, приобретал опыт и практические навыки самостоятельной работы .

Во время прохождения практики научился составлять письменные документы такие как: исковые заявления, жалобы, встречные исковые заявления, запросы и ходатайства.

Во время практики изучены были полномочия юриста, который участвует в качестве представителя доверителя в судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, которые регламентируются процессуальным законодательством Российской Федерации соответственно.

Заключение

Практика в юридическом отделе ЗАО «КСК «РЕАЛ» послужила важным этапом для приобретения как персонального практического опыта в исследуемой сфере деятельности, так и изучения материалов юридической практики для выяснения проблем нормативного характера. В ходе практики изучены основные нормативно – правовые документы ЗАО «КСК «РЕАЛ», исследована организационная структура управления, были проведены наблюдения практической реализации теоретических основ управления на указанном предприятии, проведен анализ основ деятельности юриста в указанной компании.

В ходе практики пришлось столкнуться с взаимосвязью различных отраслей права, таких как налоговое, гражданское, арбитражный процесс, трудовое законодательство и другие.

Практика позволила усвоить ранее полученный теоретический материал, научила ориентироваться в законодательстве, применять правильные нормы законодательства и отличать одни от других. Так, в процессе прохождения практики я участвовал в:

— составлении договоров, анализировал основные пункты договоров, проводил анализ условий ответственности сторон, предмета и цены договоров;

— был ознакомлен с порядком ведения претензионной работы компании.

Прохождение практики помогло мне укрепиться в уверенности в правильном выборе профессии и закрепить полученные во время обучения знания на практике.

Список использованных источников

1 Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Норма, 2008.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) [Текст] : кодекс от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 1 февраля 2008 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. — № 32. – Ст. 3301.
3 О прокуратуре Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 17.01. 1992 № 2202-1 (в ред. от 01.07.2010) // Собрание законодательства РФ – 1995 — № 47 — Ст. 4472
4 Гражданское право / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. — М.: Дело, 2010. — 590 с.
5

Гражданское право / Под ред. д.ю.н., проф. Е.А.Суханова. Том I. — М.: БЕК, 2009. — 633 с.

6 Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова. — М.: Контракт, 2012. — 574 с.
7 ВАС РФ от 17 февраля 1998 г.Обзор практики разрешения споров, связанных с договорами энергоснабжения [Текст] : Информационное письмо Президиума № 30 // Вестник ВАС РФ. – 1998.
8 Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. — М.: Юстицинформ, 2011. — 542 с.
9 Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. — М.: Юстицинформ, 2012. — 550 с.
10 Компания ЗАО «КСК «РЕАЛ» — краткая справка //http://www.rusprofile.ru

Приложения

А

Skip to content

Главная » Специальности / Организации

Отчет по практике в строительной компании

Содержание

  1. [16 примеров] Образцы отчетов по практике 2023 года
  2. Практика в строительной компании
  3. Отчет по практике студента в строительной компании

Основная задача практики в строительной компании – приобретение опыта в исследовании проблемы, а также материала для выполнения выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации.

Примеры работ

[16 примеров] Образцы отчетов по практике 2023 года

  • Отчет по практике. Пример 1
  • Отчет по практике. Пример 2
  • Отчет по практике. Пример 3
  • Отчет по практике. Пример 4
  • Отчет по практике. Пример 5
  • Отчет по практике. Пример 6
  • Отчет по практике. Пример 7
  • Отчет по практике. Пример 8
  • Отчет по практике. Пример 9
  • Отчет по практике. Пример 10
  • Отчет по практике. Пример 11
  • Отчет по практике. Пример 12
  • Отчет по практике. Пример 13
  • Отчет по практике. Пример 14
  • Отчет по практике. Пример 15
  • Отчет по практике. Пример 16

Практика в строительной компании

Студенческая практика в строительной фирме включает в себя следующие этапы:

  1. Знакомство со строительной компанией – местом практики.
  2. Составление индивидуального плана практики и согласование его с руководителем практики от ВУЗа и от строительной компании.
  3. Предварительный этап по базе практики.
  4. Непосредственная реализация программы научного исследования.
  5. Заключительный этап научно-исследовательской деятельности (оценка и интерпретация результатов).
  6. Подготовка отчета по практике.
  7. Защита отчета по практике.
  8. Использование результатов практики для выполнения выпускной квалификационной работы.

Одной из наиболее сложных задач при организации практик, является поиск места практики для студентов. Это связанно с наличием следующих проблем:

  1. Сотрудники должны ориентироваться в специфике всех направлений подготовки обучающихся и в научных направлениях, в рамках которых проходит написание выпускных квалификационных работ (магистерской диссертации).
  2. Количество предприятий строительной сферы, имеющих отделы по разработкам, инновациям и т.п. ограничено.
  3. Необходимость учитывать личностные предпочтения студентов (желание большинства студентов совмещать преддипломную практику и работу по специальности).

В рамках практики в строительной компании студенты изучают следующее:

  1. Разработку новых строительных материалов.
  2. Разработку методов контроля качества.
  3. Создание новых конструктивных схем использования строительных конструкций и расчётных программ.

Отчет по практике студента в строительной компании

В ходе прохождения практики студент формирует отчет, по которому оцениваются знания требований по оформлению пояснительной записки и чертежно-графических работ, умения анализировать и систематизировать информацию по тематике строительного производства, оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ, владения навыками вычерчивания основных архитектурно-строительных чертежей, навыками работы с офисными приложениями (текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами подготовки презентационных материалов).

Помощь с прохождением практики и выполнением отчетов по практике:

  • Преддипломная, производственная, учебная, ознакомительная, технологическая, консультативная, НИР;
  • Отчеты по практике «под ключ»;
  • Помощь с организацией практики для студентов, печати;
  • Повышение уникальности отчетов;
  • Подготовка презентации для отчета по практике.
  • Прочее (дневник, отзыв, рецензия и т. д.).

Заказать отчет по практике: dist24@mail.ru , 8 (800) 100-26-28

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Возврат денег

Мы гарантируем, что все выполненные нами отчеты проходят проверку в учебном заведении. В противном случае гарантируем возврат денег заказчику.

Качество отчетов по практике

К услугам студентов преподаватели-консультанты (с опытом 10 лет), которые ответят на любые вопросы и помогут подготовить отчет по практике под ключ. Все работы гарантированно пройдут проверку и будут зачтены!

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика ООО «Март»

1.1 Общий обзор деятельности ООО «Март»

1.2 Организационно-правовая форма хозяйствования ООО «Март»

1.3 Управление и организационно-производственная структура ООО «Март»

2. Организационно-производственная структура ООО «Март»

3. Особенности выполняемых работ во время прохождения практики

3.1 Образцы оформления документов

4. Система охраны труда и техника безопасности на предприятии

5. Индивидуальное задание

5.1 Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами

5.2 Погрузо-разгрузочные работы в строительстве, их организация и пути повышения эффективности

5.3 Органы надзора и контроля за строительством

Заключение

Список используемых источников

Введение

Производственная практика является этапом обучения и проводится после освоения программы теоретических и практических курсов обучения и сдачи промежуточных аттестаций, предусмотренных государственными требованием

Задачи практики студентов является:

овладением навыками профессиональной деятельности по специальности;

развитие профессионального мышления;

проверка готовности будущего специалиста трудовой деятельности;

подбор материалов к индивидуальному заданию и составления отчета;

Производственная практика проводится в строительных организациях в качестве стажера специалиста по профилю специальности (мастер, техник, прораб) на основе договоров, заключенных до начало практики между организациями и колледжем. Практику в организациях проводят руководители практики от организации, которой назначаются приказом руководителя организации, а так же руководители практики от колледжа, назначаемые приказом колледжа.

В обязательство студента при прохождение практике в организации входят следующие обязанности:

полностью выполнять обязанности, предусмотренной программой;

выполнять все работы под руководством руководителем, за которым он закреплен;

ежедневно вести дневник, соблюдать правила;

В том случае если студент не соблюдает требования внутреннего трудового порядка, нарушает дисциплину, он отстраняется от дальнейшего прохождения практики. Вопрос о дальнейшем восстановлении решается совместно руководителями организации и колледжа.

разгрузочный строительство строительный землеройный

По окончанию практики в организации составляется характеристика студента и ставится оценка.

1. Краткая характеристика ООО «Март»

1.1 Общий обзор деятельности ООО «Март»

Общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» было образовано в 2006 году в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 24.06.2006 г. и действует на основании Устава, который определяет цели и задачи его деятельности. Учредителями предприятия являются физические лица.

В соответствии с выданной лицензией ООО «Март» имеет право осуществлять следующие виды работ:

. Строительство зданий I и II уровня ответственности

. Общестроительные работы:

Каменные работы, устройство бетонных и железобетонных конструкций,

Монтаж деревянных конструкций,

Изоляционные работы,

Монтаж легких ограждений и конструкций,

Кровельные работы,

Благоустройство территории,

Осуществление функций генерального подрядчика,

Отделочные работы.

Устройство полов.

. Санитарно-технические работы:

Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций,

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования,

. Специальные работы:

Специальные бетонные работы.

Монтаж стальных конструкций.

Выполнение функций заказчика-застройщика.

Строительство — это вид предпринимательской деятельности, где объектами действия являются строительство или реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных работ, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Кроме того, к строительству относятся также работы по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Под строительными организациями понимаются организации различных организационно-правовых форм, выполняющие строительные работы и имеющие согласно законодательству Российской Федерации статус юридического лица.

Деятельность строительных организаций регламентируется Главой 37 ГК РФ. параграф 3 «Строительный подряд», статьи 740-757.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст.740 ГК РФ).

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон, и в какой срок предоставляет соответствующую документацию. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (ст.743 ГК РФ).

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы (ст.744 ГК РФ).

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность такой контроль и надзор возложена на заказчика законом (ст.748 I К РФ).

Предельный срок обнаружения ненадлежащего качества строительных рабоз составляет 5 лет (ст.756 Г К РФ).

Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором не предусмотрено иное (ст.745 ГК РФ).

Необходимо отметить более сильное влияние рыночного спроса и конкуренции на деятельность предприятия. В первую очередь это связано с особенностями строительного производства. Спецификой строительных организаций является также то. что плата за строительство объектов перечисляется не сразу после готовности объекта, а в течение неопределенного времени, что отнюдь не способствует укреплению финансового состояния предприятий. Негативной стороной таких заказов является го. что из-за нарушения графика поступления средств на строительство объектов от заказчиков, увеличивается риск сбоев в строительстве объектов. Поэтом) одной из проблем, причем довольно сложной в отношении решения, предприятий и организаций строительной отрасли является борьба с дебиторской задолженностью. В этой связи особое значение приобретает выбор клиентов и заказчиков.

1.2 Организационно-правовая форма хозяйствования ООО «Март»

Общество с ограниченной ответственностью «Март», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14 — ФЗ от 08.02.98 г. по решению двух участников.

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Общество является коммерческой организацией. Вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуальной идентификации. Общество может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами права по отношению к Обществ).

Участник отвечает по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ. субъектов РФ и муниципальных образований. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению единственного участника.

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

производство строительных материалов. проектные, строительные. ремонтно-строительные. строительно-реставрационные работы.

торгово-закупочная, торгово-посредническая деятельность, организация комиссионной торговли на основе наличных и безналичных расчетов,

производство, закупка, хранение и реализация продуктов питания, табачных изделий и прохладительных напитков, включая пивобезалкогольные и спиртные напитки.

транспортные, сервисные и посреднические услуги в сфере грузопассажирских перевозок на всех видах транспорта.

оказание консалтинговых, брокерских, дилерских, маркетинговых, инжиниринговых, факторинговых и представительских услуг физическим и юридическим лицам.

организация и финансирование благотворительных фондов.

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

8 производство и реализация товаров народного потребления, художественных промыслов.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением и им сопутствующих.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ. Для достижения целей совей деятельности Общество может приобретать, нести обязанности и осуществлять любые действия которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. ООО «Стройиндустрия» является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. Также оно имеет права брать и пользоваться кредитом в рублях и иностранной валюте. Но оно отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Участник Общества отвечает по обязательствам в пределах своего вклада в уставный капитал. Если Участник внес вклад не полностью, то он несет ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли. В случае же несостоятельности Общества (банкротства) по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями и гражданами РФ организации справами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Оно может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются единственным участником и действуют в соответствии с Положениями о них. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифом, установленным Обществом самостоятельно. Также оно вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. Для достижения своих целей Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100 долей стоимостью 1 000 рублей каждая. Уставной капитал образован вкладом единственного участника. Участник вносит не менее 50% своей доли в уставный капитал в момент регистрации Общества путем зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Общества. Остальные 50% уставного капитала участники вносят в течение одного года с момента регистрации. Уставный капитал может формировать за счет прибыли от деятельности Общества, также за счет дополнительного взноса участника. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

Участник Общества обязан:

В течение одного года после государственной регистрации Общества оплатить определенную ему долю в уставном капитале. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

Соблюдать требования Устава.

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Немедленно сообщать генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в Уставном капитале.

Беречь имущество Общества.

Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

Участвовать в управлении делами Общества лично, либо через своего представителя.

Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией.

Принимать участие в распределении прибыли.

Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

Избирать и быть избранным в контрольные органы и органы управления Общества.

Единственный участник вправе решать все вопросы, относящиеся к деятельности Общества. Исполнительным единоличным органом является генеральный директор. К исключительной компетенции единственного участника относится:

. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций,

. изменение Устава Общества в том числе и изменение размера уставного капитала.

. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий,

. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

. утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

1.3 Управление и организационно-производственная структура ООО «Март»

Аппарат управления предприятием строится таким образом, чтобы обеспечить в техническом, экономическом и организационном отношениях взаимосвязанное единство всех частей предприятия, наилучшим образом использовать трудовые и материальные ресурсы (рис.1,).

2. Организационно-производственная структура ООО «Март»

Структура предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 3 — Структура предприятия

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Единственный участник вправе сам быть генеральным директором. Срок полномочий генерального директора составляет пять лет. Директор может переизбирать неограниченное число раз. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Он также рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и законом к компетенции единственного Участника Общества. Генеральный директор определяет организационную структуру Общества, обеспечивает выполнение решений единственного Участника, подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных единственным Участником, уставом и действующим законодательством, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества. В качестве единоличного исполнительного органа может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управления.

Генеральным директором может быть единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее по мнению единственного участника Общества, необходимыми знаниями и опытом работы. Контракт с генеральным директором от имени Общества подписывает единственный участник. Генеральный директор несет полную административную, гражданскую, уголовную ответственность за деятельность Общества, а также за достоверность предоставляемых сведений в контролирующие органы. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Согласно п.1 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Главный бухгалтер (бухгалтер) назначается или освобождается от должности руководителем предприятия. Он подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за оформление учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ. контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, положениями по бухгалтерскому учету. Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательно для всех работников организации.

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером документы могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации.

Бухгалтер-кассир производит получение и выдачу наличности, ведет кассовый отчет.

Общество привлекает к работе граждан на основании трудовых договоров, договоров подряда, поручения и других форм договоров с оплатой труда в договорном размере.

3. Особенности выполняемых работ во время прохождения практики

Во время преддипломной практики на предприятии мною выполнялись обязанности дублера мастера строительно-монтажных работ.

В процессе прохождения производственной практики мною были проведены занятия по ознакомлению с: законодательными и нормативными правовыми акты, нормативными и методическими материалами, касающимися производственно хозяйственной деятельности участка; технологией строительного производства, проектно-сметной документацией на строящийся объект, строительными нормами и правилами, техническими условиями на производство и приёмку строительно-монтажных работ; основами экономики, организации труда и управления, принципами планирования работы на участке, действующими положения об оплате труда рабочих; техническими характеристиками применяемых строительных машин, механизированного инструмента, приспособлений; основы трудового законодательства, основы законодательства РФ об охране труда, правила техники безопасности, правила противопожарной защиты строительных объектов, производственной санитарии и охраны окружающей среды; правилами производства работ краном, правилами электробезопасности, правилами работы с геодезическими инструментами; законодательной базой по предотвращению загрязнения и охране окружающей среды в РФ, в части его касающейся; техническими характеристиками и требованиями, предъявляемые к продукции, выпускаемой участком, технологией ее производства; оборудованием участка и правилами его технической эксплуатации; методами технико-экономического и производственного планирования; формами и методами производственно-хозяйственной деятельности участка; трудовым законодательством и порядком тарификации работ и рабочих; нормами и расценками на работы, порядком их пересмотра; действующими положениями об оплате труда и формах материального стимулирования; передовым отечественным и зарубежным опытом по управлению производством; основами экономики, организации производства, труда и управления; правилами внутреннего трудового распорядка; правилами и нормами охраны труда.

Во время прохождения практики, выполнял обязанности помощника мастера строительных работ, в процессе которых осуществлял, в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия, руководство производственным участком; осуществлял помощь в руководстве рабочими на порученном участке или объекте, производил расстановку их на рабочих местах в соответствии с квалификацией; обеспечивал работы по выполнению участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства работ, качеству, повышению производительности труда, снижению трудоемкости на основе рациональной загрузки оборудования и использования его технических возможностей, повышению коэффициента сменности работы оборудования, экономному расходованию сырья, материалов, топлива, энергии и снижению издержек; обеспечивал помощь в работе мастера по выполнению работ в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным заданием, строительными нормами и правилами, техническими условиями; обеспечивал соблюдение технологической последовательности выполнения работ; участвовал в процессе осуществления разбивочных работ на порученном объекте, геодезического контроля в ходе выполнения работ и замеры объёмов работ; организовывал приёмку материалов на порученном объекте, их складирование, учёт, отчётность. Обеспечивал рациональное использование на объекте машин и механизмов, экономное расходование материалов; производил расстановку бригад и отдельных рабочих, устанавливал им задание, доводил до сведения рабочих до начала работы план-задание на день; принимал у рабочих и сдавал заказчику законченные объёмы работ, оформлял документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев, вел журнал производства работ на объектах капитального строительства.

Оформлял акты на скрытые работы, готовил исполнительную техническую документацию; следил за недопущением нахождения посторонних лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности на строительной площадке; за соблюдением требований и нормативов контролирующих органов по охране окружающей среды, законов РФ по природоохране в части его касающейся; организовывал и выполнял мероприятия по предотвращению хищений на своём объекте.; своевременно подготавливал производство, обеспечивал расстановку рабочих и бригад, контролировал соблюдение технологических процессов, выявлял и устранял причины их нарушения; участвовал в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов производства, а также производственных графиков; проверял качество выполняемых работ, осуществлял мероприятия по повышению качества работ; принимал участие в приемке законченных работ; организовывал внедрение передовых методов и приемов труда, а также форм его организации, аттестации и рационализации рабочих мест; обеспечивал выполнение рабочими норм выработки, правильного использования производственных площадей, оборудования, оргтехоснастки (оснастки и инструмента), равномерной (ритмичной) работы участка; осуществлял формирование бригад (их количественного, профессионального и квалификационного состава), разрабатывал и внедрял мероприятия по рациональному обслуживанию бригад, координировал их деятельность; устанавливал и своевременно доводил производственные задания бригадам и отдельным рабочим (не входящим в состав бригад) в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками, нормативные показатели по использованию оборудования, сырья, материалов, инструмента, топлива, энергии; осуществлял производственный инструктаж рабочих, проводил мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль за их соблюдением; содействовал внедрению прогрессивных форм организации труда; под патронажем начальника участка анализировал результаты производственной деятельности, участвовал в контроле расходования фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечивал правильность и своевременность оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; принимал участие в осуществлении работ по выявлению резервов производства по количеству, качеству и ассортименту выпускаемой продукции, в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий труда, повышению организационно-технической культуры производства, рациональному использованию рабочего времени и производственного оборудования; контролировал соблюдение рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

Обеспечение материалами и инструментом на объекте осуществляется с приобъектного склада непосредственно по требованию мастера или прораба.

Обеспечение приобъектного склада осуществляется согласно, составляемых на ежедневно заявок на материал со склада базы предприятия или непосредственно со складов и баз торгующих предприятий.

3.1 Образцы оформления документов

Ежедневно на объекте ведется заполнение общего журнала работ.

Общий журнал работ (по строительству объекта) в соответствии с нормам применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ. Является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качеств выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки. Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены) ответственным за строительство здания или сооружения. В специализированных строительно-монтажных организациях ведется специальный журнал работ, который находится у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.

Титульный лист общего журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной строительной организацией с участием проектной организации и заказчика. Стоимость работ указывается в договорных ценах. Список инженерно — технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1), составляет руководитель генподрядной строительной организации. В разделе 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке. В раздел 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке. Раздел 4 заполняется работником, ответственным за ведение общего журнала работ. Регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения, включаемые в раздел 5, являются основной частью журнала.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись работы. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ).

В раздел 6 общего журнала работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 вносится замечание работников, контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или по поручению заказчике эксплуатационной организации.

На скрытые работы согласно перечню, составляются Акты освидетельствования скрытых работ, в которых указываются ответственные за приемку лица, виды и объемы работ, используемые материалы и наличие сертификатов и паспортов на них. Образец заполнения Акта освидетельствования скрытых работ представлен формой 1.

Форма 1 — Образец заполнения титульной стороны Акта освидетельствования скрытых работ.

Форма 2 — Образец заполнения страниц Актов освидетельствования скрытых работ.

Должностная инструкция Инженер-строитель

1.Инженер-строитель (далее по тексту — должностное лицо) является сотрудником подразделения «Отдел капитального строительства и ремонта».

2.Непосредственным руководителем должностного лица является Начальник отдела капитального строительства и ремонта.

.Инженер-строитель назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя:

Требования к квалификации

Документация

В своей деятельности Инженер-строитель руководствуется плановой и нормативнометодической документацией:

Документами распорядительного характера Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью Настоящей Должностной инструкцией Инженер-строитель выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие действия:

Должностные обязанности

Выполняемые действия

Прочие обязанности Инженер-строитель:

В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы. Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов. При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей. При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения. В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики. Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия.

Права

Инженер-строитель имеет право:

Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ.

Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по улучшению своей деятельности или деятельности подразделения.

Требовать от руководителей оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

Ответственность

Инженер-строитель несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за:

Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании.

Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, — в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству.

Взаимоотношения с другими сотрудниками

Должностная инструкция главного архитектора

(главного инженера) проекта

Общие положения:

Главный архитектор проекта относится к категории руководителей.

Назначение на должность главного архитектора проекта и освобождение от должности осуществляется приказом (распоряжением) руководителя организации.

На должность главного архитектора проекта назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по проектированию не менее 8 лет, а при проектировании особо крупных и сложных объектов — не менее 10 лет.

Главный архитектор проекта должен знать:

законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов;

профиль, специализацию и особенности структуры организации;

перспективы технического, экономического развития организации;

методы проектирования;

организацию, планирование и экономику проектирования и инженерных изысканий;

передовой опыт проектирования и строительства;

современные технические средства проектирования и выполнения вычислительных работ;

средства автоматизации проектных работ;

технические, экономические, экологические и социальные требования, предъявляемые к проектируемым объектам;

технические регламенты, строительные нормы и правила;

порядок заключения и исполнения договоров на создание (передачу) научно-технической продукции;

стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной и другой технической документации;

экономику и организацию строительства;

авторское право;

основы стандартизации, сертификации и патентоведения;

требования о защите окружающей среды;

стандарты делопроизводства (классификацию документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.);

основы трудового законодательства;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

Главный архитектор проекта в своей деятельности — руководствуется:

уставом предприятия;

настоящей должностной инструкцией;

нормативными материалами по проектированию строительству и эксплуатации объектов.

Главный архитектор проекта подчиняется непосредственно руководителю организации.

Во время отсутствия главного архитектора проекта (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его должностные обязанности исполняет работник, назначаемый в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

Функции:

Руководство проектно-изыскательскими работами.

Решение финансовых и технических вопросов, возникающих в процессе проектирования строительства, ввода в действие объекта, освоения проектных мощностей.

Контроль соответствия разработанной проектно-сметной документации техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

Должностные обязанности:

Главный архитектор проекта исполняет следующие обязанности:

Осуществляет техническое руководство проектно-изыскательскими работами при проектировании объекта и авторский надзор за его строительством, вводом в действие и освоением проектных мощностей.

Обеспечивает высокийтехнико-экономический уровень проектируемых объектов (на основе использования достижений науки и техники, наиболее экономичных проектных решений).

Принимает меры, направленные на повышение качества проектно-сметной документации и сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве объектов, снижение стоимости их эксплуатации на основе улучшения качества проектных, градостроительных и архитектурно-планировочных решений.

Готовит данные для заключения договоров с заказчиками на разработку (передачу) научно-технической продукции.

Участвует в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, в подготовке заданий на проектирование и в организации инженерных обследований для разработки проектно-сметной и другой технической документации.

Участвует в составлении комплексных планов-графиков выполнения научно-исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ для объектов, на которых будут применяться новые технологические процессы и оборудование с длительным циклом разработки, конструирования и изготовления.

Составляет календарные планы выпуска научно-технической продукции.

Готовит обоснование стоимости проектных работ.

Разрабатывает предложения о составе разработчиков проекта, распределяет между ними задания по разделам и частям проекта, объемы и стоимость работ.

Формирует задания субподрядным организациям на выполнение поручаемых им работ и обеспечивает эти организации необходимыми исходными данными.

Решает технические вопросы, возникающие у субподрядных организаций в процессе разработки документации.

Осуществляет контроль за техническим уровнем принимаемых проектных, градостроительных и архитектурно-планировочных решений, экономичным расходованием средств на проектно-изыскательские работы, сроками разработки проектно-сметной документации.

Обеспечивает соответствие разработанной проектно-сметной документации техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

Обеспечивает проверку на патентную чистоту и патентоспособность впервые примененных в проекте или разработанных для него технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий.

Проводит защиту проекта в вышестоящих организациях и органах экспертизы.

Решает финансовые вопросы, возникающие в процессе проектирования строительства, ввода в действие объекта, освоения проектных мощностей.

Организует работу по устранению обнаруженных дефектов проектно-сметной и другой технической документации, а также по учету расходования утвержденных смет.

Подготавливает предложения руководству и заказчику о внесении в рабочую документацию изменений, связанных с введением новых нормативных документов, с учетом фактического состояния строительства.

Согласовывает обоснованные отступления от действующих норм, правил, инструкций с органами государственного надзора и другими организациями, утвердившими их.

Обеспечивает анализ и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации построенных объектов и подготовку — на этой основе предложений по повышению технического и экономического уровня проектных решений.

Подготавливает отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов, связанных с проектированием и строительством.

Принимает участие в экспертизе проектов, подготовке публикаций и составлении заявок на изобретения, в работе семинаров и конференций по своей специальности.

(иные обязанности)

Права:

Главный архитектор проекта имеет право:

Участвовать в обсуждении проектов решений руководителя организации.

Распоряжаться вверенными ему финансовыми средствами и имуществом с соблюдением требований, определенных законодательными и нормативными правовыми актами, уставом организации.

Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

Инициировать и проводить совещания по организационным и финансово-экономическим вопросам.

Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы.

Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений.

Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.

Вносить на рассмотрение руководителя организации представления

о приеме, перемещении и увольнении работников, о поощрении отличившихся работников и о применении дисциплинарных взысканий к работникам, нарушающим трудовую дисциплину.

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.

Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

(иные права)

Ответственность

Главный архитектор проекта привлекается к ответственности:

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным и уголовным законодательством Российской Федерации;

за причинение материального ущерба организации — в пределах, определенных действующим трудовым, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации;

Главный архитектор проекта несет персональную ответственность

за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб организации.

4. Система охраны труда и техника безопасности на предприятии

Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель, для чего он создает службу охраны труда.

Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководителю организации.

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями организации, комитетом по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов, службой охраны труда вышестоящей организации государственного надзора за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.

Работники службы в своей деятельности руководствуются законами и иных нормативными правовыми актами об охране труда РФ, соглашением по охране труда и другими локальными нормативными правовыми актами организации.

Основными задачами службы являются:

Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.

Контроль за соблюдением работниками Законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, соглашения по охране труда и коллективного договора, других нормативных актов организации.

Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также работы по улучшению условий труда

Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководителя по вопросам охраны труда

Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.

Охрана труда, является системой обеспечения безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая такие мероприятия:

правовые;

социально-экономические;

организационно-технические;

санитарно-гигиенические;

лечебно-профилактические.

В соответствии Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской

Федерации» определяет права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

Каждый работник имеет право на:

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации;

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах защиты от воздействия вредных или опасных производственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места, в следствие нарушений требований охраны труда;

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или органами общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранение за ними рабочего места;

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания;

компенсации, установленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, коллективным договором (соглашением), трудовым договором (контрактом),

если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.

Статья пятнадцатая Федерального закона определяет обязанности работника в области охраны труда

Работник обязан:

соблюдать требования охраны труда;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;

немедленно оповещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Статья четырнадцатая Федерального закона определяет обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

а) обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя;

б) работодатель обязан обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;

применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

соответствующие требования условий и охраны труда на каждом рабочем месте;

режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ;

приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви, смывающих обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в условленном порядке указанное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации;

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности), среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

представление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-оздоровительное обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организациях и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные законодательством сроки;

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На начальников участков возложен контроль за инструктажи по технике безопасности работающих.

5. Индивидуальное задание

5.1 Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами

Ведущими землеройными машинами являются одноковшовые экскаваторы, оборудованные ковшами типа прямой или обратной лопаты, драглайном, грейфером; многоковшовые или роторные экскаваторы непрерывного действия.

Вспомогательными машинами являются землеройно-транспортные машины: бульдозеры, скреперы, грейдеры, предназначенные для подчистки дна котлованов, отделки откосов, предварительного рыхления грунта и др.

Выбор ведущей машины — экскаватора зависит от вида и объемов работ.

При разработке широких котлованов с погрузкой грунта в транспортные средства целесообразно использовать экскаваторы, оборудованные прямой лопатой.

Экскаватор с прямой лопатой перемещается по дну выемки, копает «от себя» снизу вверх с погрузкой грунта на транспортные средства. Наиболее часто в строительстве применяются экскаваторы с ковшами емкостью от 0,4 до 2,5 м3. Емкость ковша выбирают в зависимости от объемов работ, глубины котлована и характеристик грунта. Для наиболее полного заполнения ковша высота забоя должна быть не менее трехкратной высоты ковша. Лучше всего экскаваторы с прямой лопатой работают в сухих забоях, а в мокрых (при высоком УГВ) применяют водоотвод или водопонижение. Выемку, образованную одним ходом экскаватора, называют проходкой. По характер}’ разработки грунта проходки могут быть лобовыми (торцовыми) и боковыми. При лобовой проходке экскаватор движется по оси выемки и разрабатывает грунт впереди себя по обе стороны, а при боковой — с одной стороны по ходу движения. Применение той или иной проходки зависит от глубины и ширины котлована, условий его разработки.

Обратную лопату используют для разработки траншей, небольших котлованов с погрузкой грунта на транспорт или в отвал. Разработка грунта экскаваторами с обратной лопатой осуществляется торцовыми или боковыми проходками с перемещением экскаватора по верху забоя «на себя» с копанием грунта ниже уровня его стоянки. Последняя особенность важна в тех случаях, когда грунты увлажненные или мокрые. Может также вестись разработка грунта из-под воды. Разработка грунта таким экскаватором, в зависимости от ширины котлованов, может вестись с прямолинейной, зигзагообразной лобовой, поперечно-торцевой и боковой проходками. Разрабатываемый грунт отсыпают в отвал на берму или частично на транспорт. Ширину проходки при погрузке в транспортные средства принимают (1,2-1,3 Rp), а при отсыпке в отвал — (0,7-0,8Rp), так как ограничивает вместимость отвала. При отрывке траншей разработку грунта начинают со стороны откоса к середине траншеи, так как при этом снижается сопротивление грунта резанию. Траншеи с шириной по дну до 1 м разрабатывают за одну проходку (торцевую) с перемещением экскаватора по оси траншеи.

Экскаваторами-драглайнами, имеющими удлиненную стрелу и ковш, свободно подвешенный на тросе, разрабатывают грунт с отсыпкой его в отвал или на транспорт при устройстве глубоких котлованов, каналов и траншей. Грунт разрабатывают ниже уровня стоянки экскаватора с работой его «на себя». Ковш заполняют при протаскивании его по грунту. Широкие выемки разрабатывают несколькими лобовыми проходками или применяют при этом такие технологические приемы, как перемещение экскаватора по зигзагу, или поперечно-торцовую проходку, а также челночный способ работы. При устройстве широких котлованов, а также насыпей из грунта резерва и ряде случаев применяют боковую проходку шириной около (0,7-0,8 Кр), а поворот стрелы экскаватора для разгрузки — 180°.

Экскаваторами с грейферным ковшом емкостью от 0,3 до 4 м3, свободно подвешенным на тросе, разрабатывают выемки в радиусе 8-24 м на глубину 7-15 м при подъеме грейфера на высоту 6-14 м. Обычно ими разрабатывают легкие грунты I и II группы, а более тяжелые — с их предварительным разрых-I лением. Такие экскаваторы чаще всего используют для разработки глубоких выемок с вертикальными стенками, например при устройстве опускных колодцев водозаборов, заглубленных насосных станций и т.п.

Разработка траншей. Траншеи одноковшовыми экскаваторами разрабатывают, в основном, при их оборудовании обратной лопатой или драглайном. При этом возможны четыре основные схемы организации работ:

Разработка траншеи с передвижением экскаватора по ее оси и односторонней выгрузкой грунта;

Разработка с передвижением экскаватора со смещением в сторону;

Разработка с зигзагообразным передвижением экскаватора и двухсторонней выгрузкой грунта;

Разработка двумя экскаваторами, передвигающимися параллельно оси траншеи с двусторонней выгрузкой грунта.

По первой и второй схемам разрабатывают относительно неглубокие и неширокие траншеи, когда возможна укладка грунта в односторонний отвал.

Третью схему применяют при отрывке широких траншей. При больших объемах земляных работ разработку грунта ведут двумя параллельно работающими экскаваторами по четвертой схеме. Вынутый грунт при третьей и четвертой схемам укладывают в отвалы по обе стороны траншеи.

Траншеи с вертикальными стенками отрывают чаще всего многоковшовыми экскаваторами, а также одноковшовыми с обратной лопатой или реже драглей-иом на глубину до 3 м с последующим креплением стенок. При разработке траншей в’ слабых грунтах крепления устанавливают снизу, т.е. вслед за экскаватором, а трубы опускают уже в закрепленные траншеи. Глубокие траншеи в неустойчивых грунтах, в целях обеспечения безопасности работ, отрывают в два этапа (яруса). Сначала экскаватором роют траншеи на допустимую глубину с вертикальными стенками, а затем, после установки креплений, углубляют ее до нужной отметки вручную. При этом грунт удаляют бадьями и легкими кранами, или (при достаточных размерах траншеи) — грейферным экскаватором, предохраняя распорки креплений от ударов ковшом.

Для разработки траншей применяют цепные и роторные траншейные экскаваторы непрерывного действия, отрывающие траншеи с вертикальными и малонаклонными стенками, и двухроторные и шнекороторные экскаваторы, отрывающие траншей с откосами.

Многоковшовыми цепными экскаваторами можно отрывать траншеи в легких и средних грунтах с однородной структурой. Но они мало пригодны для работы в тяжелых и неоднородных грунтах, особенно с включениями крупных камней и твердых прослоек. Роторными экскаваторами отрывают траншеи практически во всех грунтах, в том числе и в тяжелых разборноскальных, мёрзлых и многолетнемёрзлых. Особенность и преимущество применения таких экскаваторов состоит в том, что, благодаря более эффективному размещению зубьев на рабочем органе, они устойчиво разрабатывают грунты, а наличие мощной силовой установки позволяет обеспечить высокую производительность до 300-1200 м3/ч в грунтах I и II групп. При прокладке сетей трубопроводов чаще всего применяют цепные экскаваторы ЭТЦ — 165А, ЭТЦ — 252А, ЭТЦ-208В, ЭТЦ-208Д, а также роторные ЭТР-134, ЭТР-204, ЭТР-208, ЭТР-223 (224), ЭТР-253 (254). По размерам отрываемых траншей экскаватора подразделяются на малые (для рытья траншей шириной 0,3-0,5 м и глубиной до 1,4 м), средние (для траншей шириной 0,8-1,1 м и глубиной 2,5 — 3,5 м) и большие (для траншей шириной 1,5-1,8 и 2,2 м и глубиной до 5 м).

Экскаваторы непрерывного действия производят отрывку траншеи и выгрузку разработанного грунта в отвал или на транспортные средства.

При необходимости разработки траншей более глубоких, чем позволяют технические возможности многоковшовых экскаваторов, их разрабатывают комбинированным способом в несколько этапов, когда вначале до определенной глубины делают выемку бульдозерами или скреперами, а затем траншеи отрывают многоковшовыми экскаваторами. По первой схеме вначале бульдозерами или скреперами отрывают выемку (корыто) шириной 3,5 м, а затем углубляют траншею до проектной отметки роторным экскаватором. По второй — вначале роторным экскаватором отрывают траншею, а затем бульдозером уширяют выемку до необходимых размеров, далее снова роторным экскаватором углубляют траншею. По третьей схеме — первую выемку разрабатывают бульдозером. Им же срезают и уполаживают откос со стороны отвала, куда он транспортирует грунт. В заключение роторным экскаватором углубляют траншею. Максимальная глубина траншеи, разработанная такими способами, достигает 4 м (2 + 2).

При необходимости устройства траншей с пологими откосами их отрывают двухроторными, плужно-роторыми или шнеко-роторными экскаваторами.

Разработка грунтов скреперами, бульдозерами и грейдерами.

К преимуществам перечисленных землеройно-транспортных машин относятся: комплексное выполнение одной машиной всех операций по выемке, транспортированию, укладке и разравниванию грунта; сравнительно низкая стоимость работ; высокая производительность.

Скреперы широко применяют для разработки грунтов при строительстве дорог, на планировочных и вскрышных работах, а также при устройстве выемок и насыпей в грунтах непереувлажненных I-III групп и в более плотных с предварительным рыхлением.

Рабочий цикл скрепера включает следующие операции: резание грунта и заполнение ковша; транспортирование его к месту укладки; выгрузка и укладка грунта с уплотнением его колесами. Толщина срезаемого слоя 20-35 см для прицепных и 30-35 см для самоходных скреперов. Ими можно разрабатывать грунты I-III групп с каменистыми включениями до 300 — 600 мм. Выполняют ими работы по планировке площадок, разработке широких траншей, отрывке больше-размерных в плане котлованов для емкостных сооружений и возведению насыпей. Промышленностью выпускаются скреперы различных типоразмеров с ковшами объемом 6-15 м3 и готовятся к выпуску скреперы с ковшами объемом 25 м3.

В зависимости от вида и объема выполняемых работ применяют различные схемы движений скрепера в плане — по эллипсу, восьмеркой, зигзагообразное, по спирали, поперечно-челночное и др. Лучше наполнение ковша грунтом происходит при движении скрепера под уклон.

Самоходные скреперы, а также скреперы с мотоколесами набирают грунт, особенно связный, чаще всего с помощью трактора-толкача, оснащенного буфером — амортизатором. Такие скреперы целесообразно использовать в виде скреперных поездов из двух-трех машин, благодаря чему лучше, чем 6 одиночных скреперах, используется сцепной вес (ввиду большого числа ведущих колес). Применение скреперов позволяет комплексно механизировать земляные работы, особенно при возведении линейных сооружений (дорог, дамб и т.п.). Их использование при разработке и транспортировании грунта более экономично по сравнению с экскаваторами. В зависимости от вместимости ковша скреперов и дальности возки грунта в комплекте используют разное число скреперов.

Бульдозеры применяют для послойного резания и продольного перемещения грунта на расстояние до 200 м (оптимальное расстояние 70-100 м). Ими можно разрабатывать и перемещать легкие, средние и тяжелые (разрыхленные скальные и смерзшиеся) грунты. В строительстве бульдозеры применяют для разработки котлованов небольшой глубины (до 2 м), рытья водопроводящих каналов и широких траншей, засыпки котлованов и траншей. Наибольшая глубина резания грунта бульдозерами от 20 до 60 см. При разработке грунта бульдозером, как правило, применяют траншейный способ, при котором между параллельными проходками бульдозера по одному следу оставляют грунтовые перемычки, препятствующие потере грунта. Их срезают в последнюю очередь, а в траншее — по мере увеличения глубины траншеи. Практикуют спаренную работу бульдозеров. Перемещают грунт двойной или тройной призмой волочения.

Котлованы бульдозерами разрабатывают также траншейным способом. Срезают и перемещают грунт вдоль котлована, начиная с середины в оба конца. На работах по вертикальной планировке грунт бульдозерами разрабатывают послойно траншейным способом, двигаясь каждый раз по одному и тому же следу. Применяют при этом также спаренную или групповую работу бульдозеров.

Различают три основные схемы разработки и перемещения грунта бульдозерами: прямую, боковую и ступенчатую. Прямую схему применяют при рытье траншей и выемок, ширина которых не намного превышает ширину отвала бульдозера, а также при устройстве въездов. При этой схеме бульдозер разрабатывает и перемещает грунт, передвигаясь по прямой линии и совершая возвратно-поступательное движение без разворотов. Боковую схему используют при перемещении ранее разработанного грунта из отвалов или сыпучих материалов (песка, гравия и др.) из бункеров, разработке легких грунтов, срезаемых толстыми слоями, а также при работе на косогорах. Грунт в этом случае при разработке располагается сбоку от пути, по которому бульдозер транспортирует его к месту отсыпки. Бульдозер захватывает отвалом грунт, делает поворотное движение, перемещая грунт на транспортный путь, а затем транспортирует его к месту отсыпки. Ступенчатую схему применяют преимущественно при устройстве насыпей, выполнении вертикальной планировки площадей, когда можно отсыпать разрабатываемый грунт по всей ширине выемки. При этой схеме бульдозер разрабатывает грунт параллельными проходками. Переместив грунт на одной проходке, бульдозер совершает холостой ход под углом к оси рабочего хода и начинает разработку и перемещение грунта на расположенной рядом проходке. Отсыпку грунта чаще всего ведут послойно с разравниванием передним или задним ходом. Толщина отсыпки 0,2 — 0,25 м.

Бульдозерами также засыпают траншеи с трубопроводом, используя при этом различные схемы проходов, в том числе прямолинейную, косопоперечную параллельную, косоперекрестную и комбинированную. Засыпку прямолинейными проходами бульдозера применяют при наличии достаточной ширины полосы отвода, позволяющей перемещать грунт отвала поперек оси траншеи. В стесненных условиях засыпку траншеи бульдозером производят косопоперечными параллельными и косоперекрестыми проходами с передвижением бульдозера под углом 45-50° к оси траншеи. Довольно эффективным при засыпке траншей бульдозером является комбинированный способ, при котором бульдозер выполняет два прохода — вначале косопоперечный, а затем прямой поперечный. При этом производительность работы бульдозера значительно повышается за счет уменьшения длины перемещения грунта и улучшения условий его набора отвалом при втором проходе. Кроме того, этим способом можно разрабатывать плотные, слежавшиеся или промерзшие (до 30 см) грунты отвала.

Грейдеры используют при платеровке территорий, возведении дорожных насыпей, профилировании дорожного полотна, зачистке котлованов и отделке откосов.

5.2 Погрузо-разгрузочные работы в строительстве, их организация и пути повышения эффективности

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы в строительстве имеют большой удельный вес, на них приходится свыше 42% всей трудоемкости строительно-монтажных работ. Поэтому очень важно при выполнении этих работ как можно шире применять механизацию и в ряде случаев комплексную механизацию.

Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ. предполагает механизированную погрузку и разгрузку грузов и контейнеров с минимальным числом перегрузок, с наименьшей стоимостью и трудоемкостью при обязательном сохранении первоначального качества грузов в пути.

Транспорт по отношению к строящемуся объекту делится на внешний и внутрипостроечный; последний используют в пределах стройплощадки для доставки материалов и конструкций на рабочие места (в зону работы крана).

Для производства погрузо-разгрузочных работ применяют механизмы: краны башенные и стреловые (гусеничные и пневмоколесные), автопогрузчики, универсальные ковшовые погрузчики и др. Эффективно применение комплексной системы контейнеризации и пакетирования грузов, а также доставка сборных конструкций укрупненными единицами с помощью специального автотранспорта в строгой технологической последовательности их монтажа.

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое для погрузо-разгрузочных работ, должно отвечать требованиям ГОСТов, а грузозахватные средства должны иметь клеймо с указанием предельной грузоподъемности. Организации, разрабатывающие грузозахватные устройства, должны иметь специальные разрешения со стороны надзирающих органов (Госгортехнадзор и др.).

Погрузо-разгрузочные работы относятся к категории наиболее трудоемких, что побуждает широко применять различные средства механизации, сокращающие численность рабочих, уменьшающие простой транспортных средств и предохраняющие грузы от произвольного падения. Сборные железобетонные конструкции для их захвата, подъема и подачи к месту разгрузки оснащены грузозахватными петлями или специальными устройствами (отверстиями; выступающими консолями и др.).

Специализированный автотранспорт применяют для перевозки длинномерных конструкций или конструкций, которые необходимо укладывать и укреплять при транспортировании специальными способами: фермы, балки, панели, плиты покрытий, сантехкабины и др. Чаще всего в состав автопоезда входят седельный тягач и специализированные полуприцепы-роспуски.

Стеновые панели транспортируют на хребтовых, кассетных и платформенных панелевозах. Пространственный несущий каркас хребтовых панелевозов имеет трапециевидное поперечное сечение и небольшую погрузочную высоту. Более универсальными являются кассетные панелевозы. Стропильные и подстропильные фермы перевозят полуприцепамифермовозами. Плиты перекрытий и покрытий, как правило, перевозят на полуприцепах плитовозах; балки соответственно на балковозах.

Конструкции и изделия, размеры которых превышают допустимые габариты (ширина — 2,65 м, высота от уровня проезжей части дороги — 3,8 м), считаются негабаритными и транспортируются по специальным правилам, с разрешения ГИБДД.

Конструкции, как правило, имеют две точки опоры, под которые укладывают деревянные подкладки прямоугольного сечения. Конструкции с односторонним армированием (плиты и балки) транспортируют в рабочем (проектном) положении — рабочая арматура находится внизу. Панели, не рассчитанные на работу в горизонтальном положении, а также изделия из легких бетонов толщиной менее 200 мм, транспортируют в вертикальном положении («на ребро»). Колонны перевозят в горизонтальном положении — плашмя. Фермы длиной 18 и 24 м перевозят в вертикальном (проектном) положении, а длиной 30 м — в наклонном положении: их опирают на деревянные подкладки и крепят в узлах верхнего пояса. Стеновые панели без рабочей арматуры опирают на подкладки, расположенные с шагом 0,5 м. Их транспортируют в вертикальном положении, закрепляют с двух сторон; панели в наклонном положении закрепляют с одной стороны.

Применяемые погрузочно-разгрузочные механизмы подразделяются на работающие независимо от транспортных средств (самоходные автомобильные и пневмоколесные краны — погрузчики, пневмоколесные и гусеничные экскаваторы с крановым оборудованием, универсальные погрузчики, передвижные и переставные ленточные конвейеры, пневматические или шнековые разгрузчики, навесные механические лопаты и т.д.) и входящие в состав фанспортных средств (автомобили-самосвалы, транспортные средства с самозагружающимися платформами, средства с приспособлениями для саморазгрузки и т.д.).

Наибольшее практическое применение получили в строительстве погрузчики. С их помощью сейчас выполняется до 15-20% всех объемов погрузочно-разгрузочных работ, что объясняется их универсальностью и высокой мобильностью. Широко применяются универсальные одноковшовые погрузчики, автопогрузчики и многоковшовые погрузчики. Погрузчики бывают фронтальные, полуповоротные и полноповоротные. На погрузочно-разгрузочных работах чаще всего используют фронтальные погрузчики, оснащенные быстросъемными ковшами, крановым оборудованием, вилочными подхватами, челюстными ковшами и другими рабочими органами. Благодаря своей универсальности, мобильности и высокой проходимости одноковшовые погрузчики эффективно используются в малообъемном рассредоточенном строительстве, а также на подъемно-транспортных работах в пределах строительной площадки (перевозка и подача пакетов, стеновых материалов, бадей и бункеров с бетоном, раствором и т.п.). Многоковшовые погрузчики применяют для погрузки сыпучих и мелокосыпучих материалов.

Автопогрузчики, как и строительные погрузчики, оснащены сменными рабочими органами (безбалочной стрелой, ковшом, челюстным захватом и пр.), но используются, в основном, на площадках с твердым покрытием — на приобъектных складах или предприятиях стройиндустрии. Передвижные ленточные конвейеры применяются для погрузки сыпучих, кусковатых и мелкотоннажных грузов. Для выгрузки пылевидных и сыпучих материалов из крытых вагонов применяют механические лопаты, работающие по принципу Подтягивания скребков, а для разгрузки цемента — пневматические разгрузчики.

Саморазгружающиеся транспортные средства оснащены устройствами для бескрановой саморазгрузки длинномерных грузов, контейнеров и гидравлически управляемыми стреловыми кранами. Применение таких средств особенно эффективно для обслуживания рассредоточенных объектов при небольших объемах строительных работ, что, в частности, характерно, например, для сельскохозяйственного строительства. К саморазгружающимся средствам относятся также цементовозы, состоящие из автотягача, цистерны и всасывающего разгрузочного устройства.

Разгрузка цистерны основана на свойстве аэрированного цемента (насыщенного воздухом) течь подобно жидкости.

Трубы из полувагонов выгружают либо на склад, а затем — на трубовоз, либо сразу на трубовоз, что более эффективно. Трубы разгружают автомобильными и пневмоколесными кранами необходимой грузоподъемности. При разгрузке труб на трубовозы последние устанавливают параллельно пути напротив вагона, а кран — между ними. При разгрузке труб из полувагонов используют торцевые захваты, состоящие из двух и более канатов с крюками по концам. Во избежание повреждения кромок труб крюки снабжают губками из мягкого материала. Для временного складирования труб организуют прирельсовые, притрассовые и базисные склады, которые бывают высокорядными и низкорядными, высотой соответственно до 8 и 3 м.

Более эффективны высокорядные, так как при них обеспечивается более высокий уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ, уменьшается площадь складирования и повышается качество хранения труб.

При погрузке и разгрузке изолированных труб и секций необходимо принимать меры для обеспечения сохранности изоляционного покрытия. Нельзя допускать удары трубы о трубу, о стойки прицепов, сбрасывание на поверхность труб такелажных приспособлений и др. Для их строповки следует применять мягкие захватные устройства (полотенца и др.), а стрелы кранов — трубоукладчиков обертывать амортизирующими резиновыми прокладками толщиной не менее 20 мм.

Схемы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ могут быть следующие. Автомашины с готовыми деталями, конструкциями, контейнерами и пакетами подают под крюк крана с передачей их на место установки или в зону, где эти материалы или полуфабрикаты будут использованы. Сыпучие грузы в карьере или на складе загружают в автосамосвал универсальным или фронтальным одноковшовым погрузчиком. Автосамосвал разгружает заполнители в склад построечного бетонного завода, откуда скреперной установкой подаются к дозаторам. Цемент на площадку обычно доставляют цементовозами вместимостью до 60 м3, разгружаемыми специальным аэроустройством с помощью сжатого воздуха.

Крытые вагоны и полувагоны разгружают винтовыми пневматическими разгрузчиками производительностью до 90 т/ч, подающими цемент в люк автомобиля — цементовоза грузоподъемностью от 10 до 22 т. Выгружаемый из них цемент по трубопроводу подают в силосы для хранения, а затем к дозаторам бетоносмесителей.

Для организации перевозок массовых строительных грузов следует применять специализированные контейнеры и средства пакетирования технологического назначения, обращаемые в замкнутой системе: поставщик — объект строительства. Номенклатура грузов для доставки в контейнерах и пакетах довольно обширна — это кирпич, парапетные плиты, оконные и дверные блоки, трубопроводные заготовки внутренних сантехсистем, паркет и доски, пергамин, рубероид, электроматериалы, стекло, теплоизоляционные материалы, облицовочные изделия, краски и т.д. (более 70 наименований).

Погрузку контейнеров и пакетов производят накатыванием груза с разгрузочной платформы автомобиля или погрузчиками с вилочным подхватом, снабженными комплектом сменного рабочего оборудования, в том числе захватами для труб и рулонных материалов. Контейнеризация и пакетирование позволяют резко снизить трудоемкость погрузочноразгрузочных работ, улучшить использование средств механизации и обеспечить лучшую сохранность перевозимых грузов. Контейнеры и пакеты можно также разгружать специальными саморазгружающимися транспортными средствами. Склады заводов ЖБИ, центральных трубосварочных или трубоизоляционных баз обычно оборудуют козловыми или мостовыми кранами, разгружающими автомашины и вагоны.

Выбор более рационального варианта комплексной механизации погрузочно — разгрузочных работ производится по удельным показателям технико-экономической эффективности.

5.3 Органы надзора и контроля за строительством

В соответствии со Статьей 54. Градостроительного кодекса РФ

Государственный строительный надзор осуществляется при:

строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, (часть первая в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, (часть третья в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов обороны может осуществляться иными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора указом Президента Российской Федерации. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации может осуществляться иными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора указом Президента Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, (часть третья.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232 — ФЗ)

Государственный строительный надзор осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в части 3 настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под действие государственного строительного надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодексом, а также государственного экологического контроля в отношении объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

. Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации, (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством.

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.

В соответствии с п.6 СНиП 12-01-2004 организация строительства в РФ действует следующая система контроля качества строительства.

) Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

входной контроль применяемых материалов, изделий;

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:

ее комплектность;

соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

наличие согласований и утверждений;

наличие ссылок на материалы и изделия;

соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;

наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качестве указанных материалов, изделий и оборудования.

Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.

Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством (строительный контроль в соответствии со Статьей 53. Градостроительного кодекса РФ)

Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством (строительный контроль) выполняет:

проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям п.6.16 СНиП 12-01-2004

контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.

В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.

Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения застройщика (заказчика) и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать застройщику (заказчику) распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для застройщика (заказчика).

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:

инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля;

инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией.

Представители органов государственного контроля (надзора) по извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций

При выявлении несоответствий органы государственного контроля (надзора) применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством.

Заключение

Важнейшей целью практики было: приобретение студентами профессиональных умений и навыков по специальности; закрепление, расширение, систематизация и углубление знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; развитие профессионального мышления; приобщение к работе в условиях трудового коллектива; подготовка к самостоятельной производственной деятельности; подбор необходимых материалов для выполнения индивидуального задания; подготовка отчета по практике.

За время прохождения практики меня ознакомили со всеми материалами и документами, которые готовятся при строительстве, с нормативными актами и структурой предприятия.

Я был ознакомлен со всеми организационными вопросами которые возникают в процессе организации планирования и строительства зданий. Во время прохождения практики мною была проведена работа по проверке техники безопасности и приняты меры по устранению выявленных недостатков. Также принимал участие в работе бригады выполняя работы по монтажу гипсокартонных конструкции, утеплению фасада многоэтажного жилого здания.

Список используемых источников

4.ГОСТ 2.105 — 95 (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам. Введен с 01.01.1995. — М.: Издательство стандартов. 1996. — 17с.

5.ГОСТ 21.101 — 97 (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Введен с 01.04.1998. — 17с.

.Л.Р. Маилян. «Справочник современного строителя» — изд.2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2005 г. — 131 с.

.Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. Монтаж строительных конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие. — М.: Издательство АСВ, 2009, — с.53

.Куликов О.Н. «Охрана труда в строительстве»: Учебник для нач. проф. образования. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 288с.

.«Строительные конструкции» В.И. Сетков, Е.П. Сербин. — изд.2-е. — Москва. 2005 г. — 587 с.

.«Основы строительного дела» М.Д. Панкратьева, Ю.М. Соловей. — Москва. 1982 г. — 376 с.

.Булгаков С.Н. Строительное дело: Учебник для техникумов. — М.: Стройиздат, 1980,-с.211

Теги:
Анализ деятельности строительной организации на примере ООО «Март» 
Отчет по практике 
Строительство

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Отчетность американских компаний на этой неделе
  • Офд контур реквизиты для настройки онлайн кассы
  • Офис билайн в дмитрове на загорской часы работы
  • Офис билайн в ногинске на рогожской часы работы
  • Офис мгтс на преображенской площади часы работы